- 目錄
第1篇 建筑工程分項承包合同
甲方：
乙方：
為明確甲乙雙方在本工程中的權利和義務，本著公正、公平、互利互惠的原則，依照《中華人民共和國民法典》的相關條款和《建筑法》、《建設工程質量管理條例》等法律法規(guī)，結合本工程的實際情況，經甲乙雙方友好協(xié)商，雙方自愿達成如下合同條款：
一、工程概況
1、工程名稱：復興鎮(zhèn)龍翔廣場項目(甲方文政強承建的房屋從第4號樓開始，后面依次承建的房屋總建筑面積柒萬平方米所有的塑鋼門窗或鋁合金門窗、防盜門、卷閘門、防護欄桿、扶手欄桿材料大包干)。
建筑面積：以實際竣工面積為準。
2、工程地點：達州市通川區(qū)復興鎮(zhèn)新橋社區(qū)傘家灣。
3、工程內容：甲方提供的施工圖內的所有內容。
二、詞語定義及合同文件
1、合同文件組成及解釋順序。
a、合同進行中雙方有關工程內容洽商，圖紙審查、變更、簽認的協(xié)議書或文件。
b、國家現(xiàn)行的標準和規(guī)范。
c、其它相關技術資料。
2、適合的法律和法規(guī)：國家現(xiàn)行的法律和行政法規(guī)。
3、適合的標準、規(guī)范：國家現(xiàn)行的標準、規(guī)范和相關行業(yè)標準。
三、雙方一般權利和義務
(一)雙方的一般權利和義務
1、甲方應在開工前辦理好施工所需的證件及批文。
2、甲方應在開工前組織圖紙會審和設計技術交底。
(二)乙方工作
1、承擔施工安全保衛(wèi)工作。
2、每月25日前向甲方提供本月完成量的報表及下月進度計劃。
3、完成政府及行業(yè)職能部門的檢查工作。
四、施工組織設計和工期
1、總工期：隨土建和裝飾工程同期完成。
2、乙方應在圖紙會審后15日內向甲方提供施工組織和進度計劃。監(jiān)理或甲方代表收到施工組織設計和進度計劃后應在7日內確定，乙方必須按甲方代表(監(jiān)理)確認的進度計劃組織施工，并無條件接受甲方代表(監(jiān)理)對進度的檢查和監(jiān)督。
3、在施工過程中，工程實際進度與經確認的進度不符時，乙方應按甲方(監(jiān)理)的地注提出改進措施不力，經甲方(監(jiān)理)確認后執(zhí)行。如因乙方原因導致實際進度與計劃不符，乙方無權就改進措施提出增加合同價款。
五、工期順延
如遇以下因素，工期應順延：
1、甲方未能在規(guī)定的時間內提供完整施工圖紙和相關技術資料。
2、甲方未按約定的時間支付工程進度款，致使施工不能正常進行。
3、設計作重大修改或變更。
4、連續(xù)停電、停水兩天以上。
5、其它人力不可抗拒等因素。
六、質量和驗收
1、工程質量要求：合格工程。
2、隱蔽工程和中間驗收：工程具備隱蔽條件或是間驗收條件時，在承包人自檢合格的基礎上，24小時前以書面形式通知監(jiān)理工程師和甲方代表并組織驗收，以甲方代表簽字確認為準。
七、安全施工
1、乙方應遵守工程建設安全生產的有關管理規(guī)定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受行業(yè)安全檢查人員依法實施的監(jiān)督檢查，采取必要的安全防護措施，消除安全隱患，由于乙方安全措施不力造成的事故責任的費用，由乙方自行承擔。
2、乙方應對在施工現(xiàn)場的工作人員進行安全教育，并對他們的安全責任，甲方不得要求乙方違反安全管理的規(guī)定進行施工，因甲方原因導致的安全事故由甲方承擔相應的責任和費用。
3、如發(fā)生重大傷亡及其他安全事故，承包人應按有關規(guī)定上報有關部門并通知甲方(監(jiān)理)，同時按政府部門要求處理，由事故責任方承擔發(fā)生的費用，當甲乙雙方對事故責任有爭議時，應按政府的有關部門的認定進行處理。
八、合同價款與支付
1、本工程采用可調價格合同，其計價方法為：按照2000年四川省建設工程計價定額(sgd2000)及相關配套文件按三級二類二檔工程計取費，依照工程實際發(fā)生的工程量和達州市造價站同期信息價(未計價材料按同期市場價)確定本工程結算價款、人工費按達州市相關配套文件執(zhí)行，工程總造價下浮5%，但甲方不得向乙方收取建筑企業(yè)的掛靠費(掛靠費由甲方文政強負責)。
該結算價款已包含定額范圍內的各種規(guī)費(如工程測定費、安全生產監(jiān)督費、建筑管理費、勞動保險費等);包含定額范圍內的各種措施費(如環(huán)保費、臨時設施費、檢驗實驗費、夜間施工增加費、已完工程及時性設備保護費)、民工工資保險金等。
2、工程量確認：圖紙以內的按圖施工，以圖紙計算工程量;圖紙技術資料以外工程量以甲方現(xiàn)場實測量的數(shù)量為準，并經甲乙雙方簽定確認。
3、工程款(進度款)支付：進場后，由乙方自籌資金墊資，乙方完成的工程量當月25日必須向甲方報表，次月10日甲方根據(jù)乙方完成的工程量價款的80%預付給乙方，付款方式以此類推，整個工程竣工經甲方組織的相關人員驗收合格后，在一個月內，付到98%，余款2%一年后無質量問題，甲方一次性全部付給乙方。
如不能按時付款，按銀行同期貸款利率的3倍支付利息。 整個工程決算后，余款不得超過兩個月，若超過兩個月，甲方便將修建好后的房屋每平方米在修造價成本的基礎上加300元抵扣工程余款。
4、維修金的支付：各分部工程按國家規(guī)定的保修期限保修期滿后無質量問題七日內分別退還乙方，維修金不計息。
九、違約責任
1、工期違約責任：因乙方原因造成工期延誤的，(工期順延除外)，延誤一個月以上的，支付甲方違約金貳萬元并有權單方解除合同，若提前完工一個月，甲方獎勵乙方貳萬元。
2、質量違約責任：乙方應確保工程質量等級達到合格標準，乙方應積極配合甲方交房及積極做好保修期間的工程質量返修工作，(責任依照國家有關部門簽訂為準)因工程質量原因導致交房和保修期同購房業(yè)主的賠索均由乙方承擔，同時因乙方原因造成工程質量驗收不合格的，造成的其他損失，乙方應全賠償。
3、乙方在承建中所遇到的經濟、法律、民事及應由乙方承擔的一切責任，由乙方經濟人負責協(xié)調、管理，協(xié)調不好造成損失的由乙方經濟擔保人和乙方一起承擔全部經濟責任。
4、乙方在施工中若不遵守現(xiàn)場的標準化管理，文明施工，安全施工等規(guī)定，造成的一切后果由乙方負責，乙方同時承擔因此給甲方造成的一切損失。
十、其他
1、保險：由乙方負責交費辦理。
2、在履行合同過程中發(fā)生爭議時，由雙方協(xié)商解決，若協(xié)商無果雙方給定向工程所在地向人民法院提起訴訟。
3、此合同一式三份，甲方執(zhí)二份，乙方執(zhí)一份，雙方簽字生效，具有同等法律效力，受法律保護。
十一、違約責任：合同簽訂后，甲乙雙方均需遵守，不得違約，誰違約，違約方向守約方支付違約金貳拾萬元整。
十二、若有未盡事宜，雙方協(xié)商同意后簽訂補充協(xié)議，與本合同具有同等法律效力。
甲方(簽章)： 乙方(簽章)：
年 月 日
第2篇 建筑工程分項承包合同范本新整理版
工程承包合同可分為總承包、分項承包、分包、轉包、勞務承包和設計-施工合同等方式。那么建筑工程分項承包合同又是怎樣的呢 以下是小編整理的建筑工程分項承包合同，歡迎參考閱讀。
建筑工程分項承包合同范文一
甲方：
乙方：
為明確甲乙雙方在本工程中的權利和義務，本著公正、公平、互利互惠的原則，依照《民法典》的相關條款和《建筑法》、《建設工程質量管理條例》等法律法規(guī)，結合本工程的實際情況，經甲乙雙方友好協(xié)商，雙方自愿達成如下合同條款：
一、工程概況
1、工程名稱：復興鎮(zhèn)龍翔廣場項目(甲方文政強承建的房屋從第4號樓開始，后面依次承建的房屋總建筑面積柒萬平方米所有的塑鋼門窗或鋁合金門窗、防盜門、卷閘門、防護欄桿、扶手欄桿材料大包干)。
建筑面積：以實際竣工面積為準。
2、工程地點：達州市通川區(qū)復興鎮(zhèn)新橋社區(qū)傘家灣。
3、工程內容：甲方提供的施工圖內的所有內容。
二、詞語定義及合同文件
1、合同文件組成及解釋順序。
a、合同進行中雙方有關工程內容洽商，圖紙審查、變更、簽認的協(xié)議書或文件。
b、國家現(xiàn)行的標準和規(guī)范。
c、其它相關技術資料。
2、適合的法律和法規(guī)：國家現(xiàn)行的法律和行政法規(guī)。
3、適合的標準、規(guī)范：國家現(xiàn)行的標準、規(guī)范和相關行業(yè)標準。
三、雙方一般權利和義務
(一)雙方的一般權利和義務
1、甲方應在開工前辦理好施工所需的證件及批文。
2、甲方應在開工前組織圖紙會審和設計技術交底。
(二)乙方工作
1、承擔施工安全保衛(wèi)工作。
2、每月25日前向甲方提供本月完成量的報表及下月進度計劃。
3、完成政府及行業(yè)職能部門的檢查工作。
四、施工組織設計和工期
1、總工期：隨土建和裝飾工程同期完成。
2、乙方應在圖紙會審后15日內向甲方提供施工組織和進度計劃。監(jiān)理或甲方代表收到施工組織設計和進度計劃后應在7日內確定，乙方必須按甲方代表(監(jiān)理)確認的進度計劃組織施工，并無條件接受甲方代表(監(jiān)理)對進度的檢查和監(jiān)督。
3、在施工過程中，工程實際進度與經確認的進度不符時，乙方應按甲方(監(jiān)理)的地注提出改進措施不力，經甲方(監(jiān)理)確認后執(zhí)行。如因乙方原因導致實際進度與計劃不符，乙方無權就改進措施提出增加合同價款。
五、工期順延
如遇以下因素，工期應順延：
1、甲方未能在規(guī)定的時間內提供完整施工圖紙和相關技術資料。
2、甲方未按約定的時間支付工程進度款，致使施工不能正常進行。
3、設計作重大修改或變更。
4、連續(xù)停電、停水兩天以上。
5、其它人力不可抗拒等因素。
六、質量和驗收
1、工程質量要求：合格工程。
2、隱蔽工程和中間驗收：工程具備隱蔽條件或是間驗收條件時，在承包人自檢合格的基礎上，24小時前以書面形式通知監(jiān)理工程師和甲方代表并組織驗收，以甲方代表簽字確認為準。
七、安全施工
1、乙方應遵守工程建設安全生產的有關管理規(guī)定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受行業(yè)安全檢查人員依法實施的監(jiān)督檢查，采取必要的安全防護措施，消除安全隱患，由于乙方安全措施不力造成的事故責任的費用，由乙方自行承擔。
2、乙方應對在施工現(xiàn)場的工作人員進行安全教育，并對他們的安全責任，甲方不得要求乙方違反安全管理的規(guī)定進行施工，因甲方原因導致的安全事故由甲方承擔相應的責任和費用。
3、如發(fā)生重大傷亡及其他安全事故，承包人應按有關規(guī)定上報有關部門并通知甲方(監(jiān)理)，同時按政府部門要求處理，由事故責任方承擔發(fā)生的費用，當甲乙雙方對事故責任有爭議時，應按政府的有關部門的認定進行處理。
八、合同價款與支付
1、本工程采用可調價格合同，其計價方法為：按照2000年四川省建設工程計價定額(sgd2000)及相關配套文件按三級二類二檔工程計取費，依照工程實際發(fā)生的工程量和達州市造價站同期信息價(未計價材料按同期市場價)確定本工程結算價款、人工費按達州市相關配套文件執(zhí)行，工程總造價下浮5%，但甲方不得向乙方收取建筑企業(yè)的掛靠費(掛靠費由甲方文政強負責)。
該結算價款已包含定額范圍內的各種規(guī)費(如工程測定費、安全生產監(jiān)督費、建筑管理費、勞動保險費等);包含定額范圍內的各種措施費(如環(huán)保費、臨時設施費、檢驗實驗費、夜間施工增加費、已完工程及時性設備保護費)、民工工資保險金等。
2、工程量確認：圖紙以內的按圖施工，以圖紙計算工程量;圖紙技術資料以外工程量以甲方現(xiàn)場實測量的數(shù)量為準，并經甲乙雙方簽定確認。
3、工程款(進度款)支付：進場后，由乙方自籌資金墊資，乙方完成的工程量當月25日必須向甲方報表，次月10日甲方根據(jù)乙方完成的工程量價款的80%預付給乙方，付款方式以此類推，整個工程竣工經甲方組織的相關人員驗收合格后，在一個月內，付到98%，余款2%一年后無質量問題，甲方一次性全部付給乙方。
如不能按時付款，按銀行同期貸款利率的3倍支付利息。 整個工程決算后，余款不得超過兩個月，若超過兩個月，甲方便將修建好后的房屋每平方米在修造價成本的基礎上加300元抵扣工程余款。
4、維修金的支付：各分部工程按國家規(guī)定的保修期限保修期滿后無質量問題七日內分別退還乙方，維修金不計息。
九、違約責任
1、工期違約責任：因乙方原因造成工期延誤的，(工期順延除外)，延誤一個月以上的，支付甲方違約金貳萬元并有權單方解除合同，若提前完工一個月，甲方獎勵乙方貳萬元。
2、質量違約責任：乙方應確保工程質量等級達到合格標準，乙方應積極配合甲方交房及積極做好保修期間的工程質量返修工作，(責任依照國家有關部門簽訂為準)因工程質量原因導致交房和保修期同購房業(yè)主的賠索均由乙方承擔，同時因乙方原因造成工程質量驗收不合格的，造成的其他損失，乙方應全賠償。
3、乙方在承建中所遇到的經濟、法律、民事及應由乙方承擔的一切責任，由乙方經濟人負責協(xié)調、管理，協(xié)調不好造成損失的由乙方經濟擔保人和乙方一起承擔全部經濟責任。
4、乙方在施工中若不遵守現(xiàn)場的標準化管理，文明施工，安全施工等規(guī)定，造成的一切后果由乙方負責，乙方同時承擔因此給甲方造成的一切損失。
十、其他
1、保險：由乙方負責交費辦理。
2、在履行合同過程中發(fā)生爭議時，由雙方協(xié)商解決，若協(xié)商無果雙方給定向工程所在地向人民法院提起訴訟。
3、此合同一式三份，甲方執(zhí)二份，乙方執(zhí)一份，雙方簽字生效，具有同等法律效力，受法律保護。
十一、違約責任：合同簽訂后，甲乙雙方均需遵守，不得違約，誰違約，違約方向守約方支付違約金貳拾萬元整。
十二、若有未盡事宜，雙方協(xié)商同意后簽訂補充協(xié)議，與本合同具有同等法律效力。
甲方(簽章)： 乙方(簽章)：
年 月 日
建筑工程分項承包合同范文二
發(fā)包方： 陜建十公*第二分公司 (簡稱甲方)
承包方： (簡稱乙方)
依照《民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其它相關法律、行政法規(guī)，遵守平等、自愿、公平和誠實守信的原則，雙方就本工程 施工任務協(xié)商一致，特訂立本合同。
一、 工程名稱及施工地點：
工程名稱： 施工地點：
二、 工作內容：
1、 工作內容： 2、 承包單價：立方米14.00元計算，堵地下室窗洞口每個5.00元
三、 驗收及價款支付：
1、 工程驗收必須符合要求，土方回填時必須每30cm 夯實一次，每次夯實三邊。任務單必須由項目部質量員、施工員、安全員簽字認可，并經項目經理簽審后方可結算。
2、余款等2#樓基礎回填完畢后，與2#樓首付的90%一次支付
四、 合同工期及工程進度： 1#樓基礎外圍回填自2006年11月8日起計算，截止11月10日結束。1#樓基礎地下室回填自2006年若天氣影響，工期相應順延。
五、 甲方責任：
做到計劃周到，交底清楚，給各工種創(chuàng)造有利的工作環(huán)境; 協(xié)調工序，工種配合;
六、 乙方責任：
1、工程質量由承包方施工的所有分部分項工程必須達到符合要求，若達不到符合要求，甲方有權終止合同，乙方承擔由此引起的一切責任和經濟損失。
2、乙方人員進入現(xiàn)場后，應嚴格遵守國家、地方、公司、分公司的相關規(guī)定及相關操作規(guī)程，不得違章操作，不得出現(xiàn)任何事故，否則因此造成的一切責任及經濟損失均有乙方承擔。
3、乙方自備本工種所必需的機具;
4.乙方必須按甲方的工作安排和進度要求施工，若不服從，每次罰款100元;
5.、各工種要緊密配合，不但要愛惜自身產品，同時要注意保護其它公眾的產品，如出現(xiàn)損壞他人產品的情況，視情節(jié)每次罰款50~500元.
6.、注意安定團結，管好自己的工作人員，嚴禁在施工現(xiàn)場打架斗毆、聚眾賭博。如若發(fā)現(xiàn)，每次罰該班組200元，情節(jié)嚴重者，送公安機關處理。
7、把好進人關。如若發(fā)現(xiàn)盜竊行為，罰該人所在班組 500元，并由該班組賠償因此給甲方造成的損失，且無條件辭退此人。
8、以上各條乙方必須嚴格遵守。如若發(fā)生，一經確認，當月結算時扣除。
9、按文明工地的要求施工，各工種做到工完場清，材料按歸類整齊碼放到指定的地方;
七、 未盡事宜，雙方協(xié)商解決.
本合同一式五份，甲方四份，乙方一份,雙方簽字后生效。
甲 方: 乙 方:
負責人: 負責人:
年 月 日
建筑工程分項承包合同范文三
訂合同單位： ：簡稱甲方
簡稱乙方
由于建筑施工任務的需要，甲方將承建的 工程的分包 任務，委托乙方承包施工，甲乙雙方本著平等互利，分工協(xié)作，互相促進的原則，經協(xié)商簽訂本合同共同遵守執(zhí)行。
一、基本內容：
1、 承包任務的名稱、范圍及數(shù)量：
2、 質量標準、等級：
3、 合同價款：
4、 工 期：
5、 承包形式：
6、 材料供應：
7、 計算方法：
二、質量要求及管理：
1、 乙方對施工工程承擔包修責任，保修期為 年，保修期內出裂縫、滲水等等其它問題，均由乙方負責免費返修及承擔其它造成的經濟損失。
2、 乙方必須服從甲方、監(jiān)理等單位提出的質量問題整改意見，同甲方、監(jiān)理等單位搞好配合，對自己工作面的工程質量、進度、安全等負全部責任。
3、 乙方負責施工所用的所有材料、及其它工具均由乙方負責。
4、 乙方工人進入工地后，必須服從工地現(xiàn)場一切規(guī)章制度，乙方如不服從管理，甲方有權停工或終止合同，工程不予結算。
三、安全施工：乙方必須按安全操作規(guī)程進行施工，采取嚴格的安全防護措施。對于生產中可能出的工傷醫(yī)療費和安全設施費用，甲方已綜合計算到工程合同價款中，因此而發(fā)生的一切工傷事故，均由乙方負責。
四、工程款結算：
五、違約責任：
1、 乙方承包的分包工程，必須達到合同規(guī)定的質量等級標準，隨時接受甲方代表及委派人的檢查檢驗，并按甲方代表及委派人的要求返工、翻修、承擔由自身原因導致返工、修改的費用的損失。
2、 由于工程量變化和設計變更;非乙方原因造成的停水、停電連續(xù)超過 小時;不可抗力;經甲方代表確認同意后，可以推遲完工，非上述原因不能按合同完工，乙方承擔違約責任，并按合同規(guī)定工期每拖延一天乙方向甲方支付延期罰款 元。
六、乙方需向甲方提供下列單據(jù)：
1、所有撥款單據(jù)
2、工程量清單
3、工程驗收證明
七、保修責任：乙方對施工工程承擔包修責任，保修期為 年，保修期內如出現(xiàn)出現(xiàn)裂縫、滲漏、等質量事故由乙方負責返修。
八、解決糾紛方式：本合同未盡事宜雙方可另行約定，其補充合同雙方簽章后于本合同具有同等法律效力。在合同履行過程中，雙方如發(fā)生爭議應協(xié)商解決，協(xié)商不成，任何一方均可向臨汾市人民法院提起訴訟。
九、本合同一式三份，甲方執(zhí)二份，乙方執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方：
代表： 代表： 乙方：
年 月 日 年 月 日
第3篇 建筑工程分項承包合同范本
工程承包合同可分為總承包、分項承包、分包、轉包、勞務承包和設計-施工合同等方式。那么建筑工程分項承包合同又是怎樣的呢?以下是酷貓寫作小編整理的建筑工程分項承包合同，歡迎參考閱讀。
建筑工程分項承包合同范文甲方：
乙方：
為明確甲乙雙方在本工程中的權利和義務，本著公正、公平、互利互惠的原則，依照《中華人民共和國合同法》的相關條款和《建筑法》、《建設工程質量管理條例》等法律法規(guī)，結合本工程的實際情況，經甲乙雙方友好協(xié)商，雙方自愿達成如下合同條款：
一、工程概況
1、工程名稱：復興鎮(zhèn)龍翔廣場項目(甲方文政強承建的房屋從第4號樓開始，后面依次承建的房屋總建筑面積柒萬平方米所有的塑鋼門窗或鋁合金門窗、防盜門、卷閘門、防護欄桿、扶手欄桿材料大包干)。
建筑面積：以實際竣工面積為準。
2、工程地點：達州市通川區(qū)復興鎮(zhèn)新橋社區(qū)傘家灣。
3、工程內容：甲方提供的施工圖內的所有內容。
二、詞語定義及合同文件
1、合同文件組成及解釋順序。
a、合同進行中雙方有關工程內容洽商，圖紙審查、變更、簽認的協(xié)議書或文件。
b、國家現(xiàn)行的標準和規(guī)范。
c、其它相關技術資料。
2、適合的法律和法規(guī)：國家現(xiàn)行的法律和行政法規(guī)。
3、適合的標準、規(guī)范：國家現(xiàn)行的標準、規(guī)范和相關行業(yè)標準。
三、雙方一般權利和義務
(一)雙方的一般權利和義務
1、甲方應在開工前辦理好施工所需的證件及批文。
2、甲方應在開工前組織圖紙會審和設計技術交底。
(二)乙方工作
1、承擔施工安全保衛(wèi)工作。
2、每月25日前向甲方提供本月完成量的報表及下月進度計劃。
3、完成政府及行業(yè)職能部門的檢查工作。
四、施工組織設計和工期
1、總工期：隨土建和裝飾工程同期完成。
2、乙方應在圖紙會審后15日內向甲方提供施工組織和進度計劃。監(jiān)理或甲方代表收到施工組織設計和進度計劃后應在7日內確定，乙方必須按甲方代表(監(jiān)理)確認的進度計劃組織施工，并無條件接受甲方代表(監(jiān)理)對進度的檢查和監(jiān)督。
3、在施工過程中，工程實際進度與經確認的進度不符時，乙方應按甲方(監(jiān)理)的地注提出改進措施不力，經甲方(監(jiān)理)確認后執(zhí)行。如因乙方原因導致實際進度與計劃不符，乙方無權就改進措施提出增加合同價款。
五、工期順延
如遇以下因素，工期應順延：
1、甲方未能在規(guī)定的時間內提供完整施工圖紙和相關技術資料。
2、甲方未按約定的時間支付工程進度款，致使施工不能正常進行。
3、設計作重大修改或變更。
4、連續(xù)停電、停水兩天以上。
5、其它人力不可抗拒等因素。
六、質量和驗收
1、工程質量要求：合格工程。
2、隱蔽工程和中間驗收：工程具備隱蔽條件或是間驗收條件時，在承包人自檢合格的基礎上，24小時前以書面形式通知監(jiān)理工程師和甲方代表并組織驗收，以甲方代表簽字確認為準。
七、安全施工
1、乙方應遵守工程建設安全生產的有關管理規(guī)定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受行業(yè)安全檢查人員依法實施的監(jiān)督檢查，采取必要的安全防護措施，消除安全隱患，由于乙方安全措施不力造成的事故責任的費用，由乙方自行承擔。
2、乙方應對在施工現(xiàn)場的工作人員進行安全教育，并對他們的安全責任，甲方不得要求乙方違反安全管理的規(guī)定進行施工，因甲方原因導致的安全事故由甲方承擔相應的責任和費用。
3、如發(fā)生重大傷亡及其他安全事故，承包人應按有關規(guī)定上報有關部門并通知甲方(監(jiān)理)，同時按政府部門要求處理，由事故責任方承擔發(fā)生的費用，當甲乙雙方對事故責任有爭議時，應按政府的有關部門的認定進行處理。
八、合同價款與支付
1、本工程采用可調價格合同，其計價方法為：按照2000年四川省建設工程計價定額(sgd2000)及相關配套文件按三級二類二檔工程計取費，依照工程實際發(fā)生的工程量和達州市造價站同期信息價(未計價材料按同期市場價)確定本工程結算價款、人工費按達州市相關配套文件執(zhí)行，工程總造價下浮5%，但甲方不得向乙方收取建筑企業(yè)的掛靠費(掛靠費由甲方文政強負責)。
該結算價款已包含定額范圍內的各種規(guī)費(如工程測定費、安全生產監(jiān)督費、建筑管理費、勞動保險費等)包含定額范圍內的各種措施費(如環(huán)保費、臨時設施費、檢驗實驗費、夜間施工增加費、已完工程及時性設備保護費)、民工工資保險金等。
2、工程量確認：圖紙以內的按圖施工，以圖紙計算工程量圖紙技術資料以外工程量以甲方現(xiàn)場實測量的數(shù)量為準，并經甲乙雙方簽定確認。
3、工程款(進度款)支付：進場后，由乙方自籌資金墊資，乙方完成的工程量當月25日必須向甲方報表，次月10日甲方根據(jù)乙方完成的工程量價款的80%預付給乙方，付款方式以此類推，整個工程竣工經甲方組織的相關人員驗收合格后，在一個月內，付到98%，余款2%一年后無質量問題，甲方一次性全部付給乙方。
如不能按時付款，按銀行同期貸款利率的3倍支付利息。 整個工程決算后，余款不得超過兩個月，若超過兩個月，甲方便將修建好后的房屋每平方米在修造價成本的基礎上加300元抵扣工程余款。
4、維修金的支付：各分部工程按國家規(guī)定的保修期限保修期滿后無質量問題七日內分別退還乙方，維修金不計息。
九、違約責任
1、工期違約責任：因乙方原因造成工期延誤的，(工期順延除外)，延誤一個月以上的，支付甲方違約金貳萬元并有權單方解除合同，若提前完工一個月，甲方獎勵乙方貳萬元。
2、質量違約責任：乙方應確保工程質量等級達到合格標準，乙方應積極配合甲方交房及積極做好保修期間的工程質量返修工作，(責任依照國家有關部門簽訂為準)因工程質量原因導致交房和保修期同購房業(yè)主的賠索均由乙方承擔，同時因乙方原因造成工程質量驗收不合格的，造成的其他損失，乙方應全賠償。
3、乙方在承建中所遇到的經濟、法律、民事及應由乙方承擔的一切責任，由乙方經濟人負責協(xié)調、管理，協(xié)調不好造成損失的由乙方經濟擔保人和乙方一起承擔全部經濟責任。
4、乙方在施工中若不遵守現(xiàn)場的標準化管理，文明施工，安全施工等規(guī)定，造成的一切后果由乙方負責，乙方同時承擔因此給甲方造成的一切損失。
十、其他
1、保險：由乙方負責交費辦理。
2、在履行合同過程中發(fā)生爭議時，由雙方協(xié)商解決，若協(xié)商無果雙方給定向工程所在地向人民法院提起訴訟。
3、此合同一式三份，甲方執(zhí)二份，乙方執(zhí)一份，雙方簽字生效，具有同等法律效力，受法律保護。
十一、違約責任：合同簽訂后，甲乙雙方均需遵守，不得違約，誰違約，違約方向守約方支付違約金貳拾萬元整。
十二、若有未盡事宜，雙方協(xié)商同意后簽訂補充協(xié)議，與本合同具有同等法律效力。
甲方(簽章)： 乙方(簽章)：
年 月 日
建筑工程分項承包合同范文，盡在酷貓寫作。
第4篇 建筑工程分項承包通用版合同
發(fā)布時間：-07-16
建筑工程分項承包合同
隨著法治精神地不斷發(fā)揚，人們愈發(fā)重視合同，合同的類型越來越多，正常情況下，簽訂合同必須經過規(guī)定的方式。那么大家知道合同的格式嗎以下是小編為大家整理的建筑工程分項承包合同，僅供參考，大家一起來看看吧。 甲方： 乙方： 為明確甲乙雙方在本工程中的權利和義務，本著公正、公平、互利互惠的原則，依照《民法典》的相關條款和《建筑法》、《建設工程質量管理條例》等法律法規(guī)，結合本工程的實際情況，經甲乙雙方友好協(xié)商，雙方自愿達成如下合同條款：
一、工程概況
1、工程名稱：____鎮(zhèn)龍翔廣場項目(甲方文xx承建的房屋從第4號樓開始，后面依次承建的房屋總建筑面積柒萬平方米所有的塑鋼門窗或鋁合金門窗、防盜門、卷閘門、防護欄桿、扶手欄桿材料大包干)。 建筑面積：以實際竣工面積為準。
2、工程地點：____市____區(qū)____鎮(zhèn)新橋社區(qū)傘家灣。
3、工程內容：甲方提供的施工圖內的所有內容。
二、詞語定義及合同文件
1、合同文件組成及解釋順序。
a、合同進行中雙方有關工程內容洽商，圖紙審查、變更、簽認的協(xié)議書或文件。
b、國家現(xiàn)行的標準和規(guī)范。
c、其它相關技術資料。
2、適合的法律和法規(guī)：國家現(xiàn)行的法律和行政法規(guī)。
3、適合的標準、規(guī)范：國家現(xiàn)行的標準、規(guī)范和相關行業(yè)標準。
三、雙方一般權利和義務
(一)雙方的一般權利和義務
1、甲方應在開工前辦理好施工所需的證件及批文。
2、甲方應在開工前組織圖紙會審和設計技術交底。
(二)乙方工作
1、承擔施工安全保衛(wèi)工作。
2、每月____日前向甲方提供本月完成量的報表及下月進度計劃。
3、完成政府及行業(yè)職能部門的檢查工作。
四、施工組織設計和工期
1、總工期：隨土建和裝飾工程同期完成。
2、乙方應在圖紙會審后____日內向甲方提供施工組織和進度計劃。監(jiān)理或甲方代表收到施工組織設計和進度計劃后應在____日內確定，乙方必須按甲方代表(監(jiān)理)確認的進度計劃組織施工，并無條件接受甲方代表(監(jiān)理)對進度的39檢查和監(jiān)督。
3、在施工過程中，工程實際進度與經確認的進度不符時，乙方應按甲方(監(jiān)理)的地注提出改進措施不力，經甲方(監(jiān)理)確認后執(zhí)行。如因乙方原因導致實際進度與計劃不符，乙方無權就改進措施提出增加合同價款。
五、工期順延 如遇以下因素，工期應順延：
1、甲方未能在規(guī)定的時間內提供完整施工圖紙和相關技術資料。
2、甲方未按約定的時間支付工程進度款，致使施工不能正常進行。
3、設計作重大修改或變更。
4、連續(xù)停電、停水兩天以上。
5、其它人力不可抗拒等因素。
六、質量和驗收
1、工程質量要求：合格工程。
2、隱蔽工程和中間驗收：工程具備隱蔽條件或是間驗收條件時，在承包人自檢合格的基礎上，24小時前以書面形式通知監(jiān)理工程師和甲方代表并組織驗收，以甲方代表簽字確認為準。
七、安全施工
1、乙方應遵守工程建設安全生產的有關管理規(guī)定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受行業(yè)安全檢查人員依法實施的監(jiān)督檢查，采取必要的安全防護措施，消除安全隱患，由于乙方安全措施不力造成的事故責任的費用，由乙方自行承擔。
2、乙方應對在施工現(xiàn)場的工作人員進行安全教育，并對他們的安全責任，甲方不得要求乙方違反安全管理的規(guī)定進行施工，因甲方原因導致的安全事故由甲方承擔相應的責任和費用。
3、如發(fā)生重大傷亡及其他安全事故，承包人應按有關規(guī)定上報有關部門并通知甲方(監(jiān)理)，同時按政府部門要求處理，由事故責任方承擔發(fā)生的費用，當甲乙雙方對事故責任有爭議時，應按政府的有關部門的認定進行處理。
八、合同價款與支付
1、本工程采用可調價格合同，其計價方法為：按照________年____省建設工程計價定額(gd)及相關配套文件按三級二類二檔工程計取費，依照工程實際發(fā)生的工程量和____市造價站同期信息價(未計價材料按同期市場價)確定本工程結算價款、人工費按____市相關配套文件執(zhí)行，工程總造價下浮5%，但甲方不得向乙方收取建筑企業(yè)的掛靠費(掛靠費由甲方文xx負責)。 該結算價款已包含定額范圍內的各種規(guī)費(如工程測定費、安全生產監(jiān)督費、建筑管理費、勞動保險費等)包含定額范圍內的各種措施費(如環(huán)保費、臨時設施費、檢驗實驗費、夜間施工增加費、已完工程及時性設備保護費)、民工工資保險金等。
2、工程量確認：圖紙以內的按圖施工，以圖紙計算工程量圖紙技術資料以外工程量以甲方現(xiàn)場實測量的數(shù)量為準，并經甲乙雙方簽定確認。
3、工程款(進度款)支付：進場后，由乙方自籌資金墊資，乙方完成的工程量當月____日必須向甲方報表，次月____日甲方根據(jù)乙方完成的工程量價款的80%預付給乙方，付款方式以此類推，整個工程竣工經甲方組織的相關人員驗收合格后，在一個月內，付到98%，余款2%________年后無質量問題，甲方一次性全部付給乙方。 如不能按時付款，按銀行同期貸款利率的3倍支付利息。整個工程決算后，余款不得超過兩個月，若超過兩個月，甲方便將修建好后的房屋每平方米在修造價成本的基礎上加300元抵扣工程余款。
4、維修金的支付：各分部工程按國家規(guī)定的保修期限保修期滿后無質量問題____日內分別退還乙方，維修金不計息。
九、違約責任
1、工期違約責任：因乙方原因造成工期延誤的，(工期順延除外)，延誤一個月以上的，支付甲方違約金貳萬元并有權單方解除合同，若提前完工一個月，甲方獎勵乙方貳萬元。
2、質量違約責任：乙方應確保工程質量等級達到合格標準，乙方應積極配合甲方交房及積極做好保修期間的工程質量返修工作，(責任依照國家有關部門簽訂為準)因工程質量原因導致交房和保修期同購房業(yè)主的賠索均由乙方承擔，同時因乙方原因造成工程質量驗收不合格的，造成的其他損失，乙方應全賠償。
3、乙方在承建中所遇到的經濟、法律、民事及應由乙方承擔的一切責任，由乙方經濟人負責協(xié)調、管理，協(xié)調不好造成損失的由乙方經濟擔保人和乙方一起承擔全部經濟責任。
4、乙方在施工中若不遵守現(xiàn)場的標準化管理，文明施工，安全施工等規(guī)定，造成的一切后果由乙方負責，乙方同時承擔因此給甲方造成的一切損失。
十、其他
1、保險：由乙方負責交費辦理。
2、在履行合同過程中發(fā)生爭議時，由雙方協(xié)商解決，若協(xié)商無果雙方給定向工程所在地向人民法院提起訴訟。
3、此合同一式三份，甲方執(zhí)二份，乙方執(zhí)一份，雙方簽字生效，具有同等法律效力，受法律保護。 十
一、違約責任：合同簽訂后，甲乙雙方均需遵守，不得違約，誰違約，違約方向守約方支付違約金貳拾萬元整。 十
二、若有未盡事宜，雙方協(xié)商同意后簽訂補充協(xié)議，與本合同具有同等法律效力。 甲方(簽章)： 乙方(簽章)：________年月
