- 目錄
第1篇 房屋買賣確認(rèn)書
房屋買賣確認(rèn)書
甲方（出售方）：
身份證號：
乙方（買受方）：
身份證號：
丙方（中介方）：
社會統(tǒng)一信用代碼：
一、房產(chǎn)情況
房地產(chǎn)情況
地址：市區(qū)路弄號室
房地產(chǎn)權(quán)證號
權(quán)利人
證件號碼
房屋情況
所有權(quán)性質(zhì)
建筑面積
類型
結(jié)構(gòu)
所屬層數(shù)
總計層數(shù)
竣工日期
二、房產(chǎn)交易安排
1.甲方委托丙方中介出售上址房屋，甲方愿以人民幣（大寫）（￥元）出售，交易中應(yīng)支付的稅費以及%的中介服務(wù)費甲方需另行支付。
2.乙方委托丙方中介購買上述房屋，乙方愿以人民幣（大寫）（￥元）買受，交易中應(yīng)支付的稅費以及%的中介服務(wù)費乙方需另行支付。
3.甲方或其代理人在此向乙方和丙方確認(rèn)甲方出售房屋行為意思表示真實并已獲得全體共有人的同意。
4.甲方或其代理人在簽訂本確認(rèn)書之后，丙方有權(quán)代甲方或其代理人收受乙方的定金。
5.甲方須于收到丙方通知后一日內(nèi)與乙方簽訂市房地產(chǎn)買賣合同。
6.若丙方以等同價格或優(yōu)于本確認(rèn)書之條件代理甲方收受定金后甲方或其代理人不出售該房屋時，則需支付乙方房屋總價款的%作為違約金，同時仍需支付丙方%的中介服務(wù)費。
7.其他約定事項：。
三、附則
1.本確認(rèn)書經(jīng)三方簽字即生效。
2.簽訂本確認(rèn)書的任何一方對本確認(rèn)書有任何疑義，皆需提請房屋所在地人民法院訴訟解決。
甲方（簽字）：
聯(lián)系人：
聯(lián)系方式：
地址：
乙方（簽字）：
聯(lián)系人：
聯(lián)系方式：
地址：
丙方（簽章）：
聯(lián)系人：
聯(lián)系方式：
地址：
第2篇 確認(rèn)房屋買賣合同效力糾紛起訴狀
原告：_________________王__________，女，漢族，現(xiàn)就職于_____________市勞教所第_____大隊，電話：_____________
被告：_________________河北_______________房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，地址：_________________市__________路__________號，
法定代表人：_________________張__________，電話：__________________
訴訟請求
1、解除原、被告雙方簽訂的商品房買賣合同;
2、判決被告返還原告剩余房款 _______ 元整;
3、本案訴訟費用由被告承擔(dān)。
事實和理由
原告于2007年9月10日與被告簽訂商品房買賣合同，約定由原告購買被告擬建造的位于__________縣_______________的一套面積為181.65平方米的商品房，該房屋為聽楓苑t11號，交房日期為2008年5月1日之前。協(xié)議生效后，原告如約向被告一次性支付總房款_______元。但是，被告卻遲遲沒有建造該房屋，超過交房日期也未能向原告交付此房屋。直至今日，被告一直違反合同約定，未履行交房義務(wù)，導(dǎo)致原告的入住權(quán)利無法實現(xiàn)。雙方在合同第九條中約定：_________________“出賣人逾期超過45日未能交房的，買受人有權(quán)解除合同。出賣人應(yīng)當(dāng)自買受人解除合同通知到達(dá)之日起30天內(nèi)退還全部已付款，并按買受人累計已付款的1%向買受人支付違約金?！北M管原告多次向被告主張要求解除合同，返還已付房款，但被告到目前為止只返還給原告房款_______ 元，遲遲不予返還剩余房款，未能承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任?，F(xiàn)訴諸法院，請求法院判如所求!
此致
__________市__________區(qū)人民法院
具狀人：_________________王__________
_______ 年 _______ 月 _______ 日
附：_________________本訴狀一式二份
第3篇 確認(rèn)房屋買賣合同無效起訴狀
原告：________________
住所：________________
被告：________________
住所：________________，聯(lián)系方式：________________
訴訟請求
1、請求判決確認(rèn)被告雙方于年月日簽訂的《房產(chǎn)買賣協(xié)議》及雙方于年月日簽訂的《補充協(xié)議》均為無效;
2、請求判決被告返還原告向其支付的定金萬元，并依照定金罰則另行向原告支付款項人民幣萬元。
3、請求判決被告賠償原告利息損失元(詳見利息損失計算表)。
事實和理由
原告與被告于年月日簽訂了《房產(chǎn)買賣協(xié)議》。協(xié)議中雙方約定：_________________
原告認(rèn)為：________________《房產(chǎn)買賣協(xié)議》及其《補充協(xié)議》應(yīng)依法確認(rèn)為無效合同。
基于上述事實和理由，為保護(hù)原告合法權(quán)益，特此請求貴院，判決如所請。
此致
_______________人民法院
第4篇 房屋買賣交接確認(rèn)書
甲方：
乙方：
甲、乙雙方于______年____月____日就______市區(qū)小區(qū)____號樓____單元室的房屋交接與驗收事宜達(dá)成以下確認(rèn)：
1、根據(jù)雙方于______年____月____日簽定的《房屋買賣合同》(以下簡稱“該合同”)的規(guī)定，甲方已將該房地產(chǎn)房款，原居間協(xié)議和該合同所列之附屬設(shè)備交付乙方，經(jīng)驗收后乙方認(rèn)為甲方的交付行為完全符合該合同所規(guī)定的交付時間、條件及標(biāo)準(zhǔn)，乙方同意接受，權(quán)利義務(wù)從即日起由甲方轉(zhuǎn)移給乙方。
2、二手房買賣雙方確認(rèn)，根據(jù)該合同所規(guī)定，相關(guān)物業(yè)管理費、水、電、天然氣、有線電視、供暖等其他費用，自本交接日前未支付和未結(jié)算的費用由甲方承擔(dān)，本交接日后由乙方承擔(dān)。
3、雙方確認(rèn)，已經(jīng)于______年____月____日前往物業(yè)管理處、水、電、天然氣、有線電視、供暖等相關(guān)部門進(jìn)行過戶更名。
4、雙方確認(rèn)，已經(jīng)將房屋鑰匙交接完畢。
5、甲方確認(rèn)，已于_____年____月____日收到乙方支付的房屋尾款人民幣______圓整。
6、甲方保證該房地產(chǎn)不存在任何三方權(quán)利，并已結(jié)清該房地產(chǎn)在交付前的任何第三方債務(wù)。該房地產(chǎn)交付后，若因交付前的原因?qū)е略摲康禺a(chǎn)在交付后被執(zhí)行、查封及其他影響乙方正常行使該房地產(chǎn)所有權(quán)的情況的，甲方承擔(dān)全部損失賠償責(zé)任，與第三方房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)公司無任何責(zé)任關(guān)系。
7、本房屋交接書自甲乙雙方簽字或蓋章之日起生效。此交接書留于房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)公司備案。
8、補充條款(本房屋交接書補充條款與正文條款不一致的，以補充條款為準(zhǔn)，具有同等法律效力)
補充條款：
甲方：
委托代理人：
_____年_____月_____日
乙方：
_____年_____月_____日
第5篇 起訴書確認(rèn)房屋買賣合同
2023起訴書確認(rèn)房屋買賣原告：______________，女，19__________年_____月_____日生，漢族，__________市人，住__________市__________區(qū)__________路__________號__________小區(qū)_____單元_____號。
被告：______________，男，19__________年_____月_____日生，漢族，__________市，__________公司職工，住__________市__________區(qū)__________路__________號__________小區(qū)_____單元_____號。
訴訟請求：_________________
1.判令原被告婚生女兒_______________由原告撫養(yǎng);
2.被告每月支付小孩撫養(yǎng)費2000元。
事實與理由：_________________
20__________年6月_____日，原、被告因感情不和，經(jīng)_____________人民法院判決離婚?；樯畠篲______________由被告撫養(yǎng)。
由于小孩系女性，且被告一直未再婚。隨著小孩的生理發(fā)育，_______________亦感覺到不便與被告共同生活。而被告一直忙于自己事業(yè)的發(fā)展，無暇顧及小孩的生活與學(xué)習(xí)不說，甚至有酗酒惡習(xí)，每每回到家便對女兒進(jìn)行打罵，對小孩的健康成長非常不利。
為使小孩有一個健康、穩(wěn)定的生活環(huán)境，特請求變更小孩由原告撫養(yǎng)，被告每月支付小孩2000元生活費。變更撫養(yǎng)權(quán)后，原告能夠保證被告的正常探望。
此致
_____________人民法院
具狀人：______________
20__________年_____月_____日
