- 目錄
第1篇 建設(shè)工程土石方爆破合同
2023建設(shè)工程土石方爆破甲方：
乙方：
根據(jù)有關(guān)法律、行政法規(guī)，雙方遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)信的原則，就本項(xiàng)目協(xié)商一致，訂立本合同并共同遵照?qǐng)?zhí)行。
一、工程概況
1、工程名稱(chēng)：
2、工程地點(diǎn)：
二、工程內(nèi)容及工期
1、工程內(nèi)容：
三、工程造價(jià)及付款方式
1、工程造價(jià)：工程爆破單價(jià)元/m3(土石綜合價(jià))
工程合同一經(jīng)簽字，價(jià)格不做任何調(diào)整，工程量按業(yè)主簽證數(shù)量進(jìn)行結(jié)算。
四、工程質(zhì)量、安全：
1、爆破施工前，甲乙雙方按照設(shè)計(jì)要求對(duì)總的爆破工程量進(jìn)行共同測(cè)量計(jì)算，并經(jīng)雙方簽字后確認(rèn);
2、乙方必須嚴(yán)格按照國(guó)家頒發(fā)的爆破工作技術(shù)操作規(guī)程和爆破工程相關(guān)的法律法規(guī)，保證在安全的前提下快速完成爆破相關(guān)的工作;
3、乙方在作業(yè)時(shí)，必須要有防護(hù)措施。架設(shè)安全標(biāo)識(shí)網(wǎng)、安全帶、安全帽，由乙方自備。
4、乙方采取先進(jìn)的爆破方法、合理的施工工藝及有力的技術(shù)措施，確保周?chē)ㄖ锇踩叭松戆踩⑾嚓P(guān)施工方案報(bào)業(yè)主審核。(相關(guān)施工方案附后)
5、乙方進(jìn)行的爆破松動(dòng)產(chǎn)生的大石頭由甲方破碎破出。
五、雙方責(zé)任
(一)、甲方責(zé)任：
1、按合同規(guī)定及時(shí)支付各種款項(xiàng)：
2、乙方進(jìn)場(chǎng)前，清除全部石方上的植被和土層，為爆破施工創(chuàng)造條件;如不能及時(shí)提供爆破所需條件造成工期延誤，責(zé)任由甲方負(fù)責(zé);
3、以劃線或木樁的形式，標(biāo)明爆破范圍和標(biāo)高;
4、協(xié)助乙方負(fù)責(zé)爆破時(shí)的人員疏散及安全警戒工作;
(二)、乙方責(zé)任：
l、嚴(yán)格按照國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)的有關(guān)安全操作規(guī)程施工;
2、結(jié)合本工程特點(diǎn)，編制合理、可行的爆破施工方案：
3、負(fù)責(zé)辦理爆破方案審批手續(xù)：
4、嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)圖紙及甲方要求進(jìn)行爆破施工，標(biāo)高及范圍達(dá)到甲方設(shè)計(jì)規(guī)劃及合同中的質(zhì)量要求：
5、做好爆破時(shí)的安全警戒工作，承擔(dān)爆破器材、物品的運(yùn)輸、存放及管理。
6、采取必要的技術(shù)及防護(hù)措施，嚴(yán)禁產(chǎn)生飛石，確保周?chē)ㄖ霸诮ㄔO(shè)施的安全和人身安全，如出現(xiàn)人身及周?chē)ㄖ锏陌踩?zé)任事故，由乙方負(fù)責(zé)賠償所有損失，包括工期延誤的損失。
六、付款方式：甲方按每次爆破進(jìn)度的60%支付乙方進(jìn)度款，余下款項(xiàng)工程結(jié)束付清。
七、違約
(一)甲方違約：若甲方違約中途無(wú)故解除合同，則甲方按乙方已完成工程量的150%支付乙方工程款，并負(fù)責(zé)乙方的進(jìn)出場(chǎng)費(fèi)用。
(二)乙方違約：若乙方違約中途退場(chǎng)，甲方按乙方完成工程量的
40%對(duì)乙方進(jìn)行決算，同時(shí)乙方賠償甲方的停工損失。
八、其它：
1.本合同經(jīng)雙方簽章后生效。
2.本合同一式三份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。
3.本合同未盡事宜雙方協(xié)商處理
甲方(簽字蓋章)乙方(簽字蓋章)
第2篇 公路建設(shè)土石方分包合同
2023公路建設(shè)土石方分包甲方：
乙方：
根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》等有關(guān)法律、行政法規(guī)，雙方遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)信的原則，就本項(xiàng)目協(xié)商一致，訂立本合同并共同遵照?qǐng)?zhí)行。
一、工程概況
工程名稱(chēng)：
工程地點(diǎn)：
工程范圍及內(nèi)容： 。
工程量：
二、工程內(nèi)容及工期
工程內(nèi)容： 巖石爆破、碎渣清運(yùn)至甲方指定位置(30米以?xún)?nèi)) 。
工期：
自公安部門(mén)批準(zhǔn)爆破手續(xù)后內(nèi)完成(報(bào)批手續(xù)時(shí)間自簽訂合同之日起不得超過(guò)2天)，如遇中雨以上(以氣象部門(mén)發(fā)布的氣象資料為準(zhǔn))和其它不可抗力，工期順延。
三、工程造價(jià)及付款方法
工程造價(jià)：預(yù)算價(jià) 元，工程單價(jià)爆破單價(jià)為 元/ m3。
實(shí)際核算方式：總造價(jià)按實(shí)際發(fā)生的總爆破工程量×單價(jià)計(jì)算。如總方量不足 m3，爆破單價(jià)為 元/ m3。
工程合同一經(jīng)簽定，不受任何價(jià)格調(diào)整影響，按合同標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行結(jié)算。
付款方式：本合同簽字生效后，乙方進(jìn)場(chǎng)后 天，甲方付乙方 % 工程款，用于購(gòu)買(mǎi)各種材料;期間爆破工程量完成一半時(shí)，甲方支付乙方 工程進(jìn)度款;驗(yàn)收合格后內(nèi)支付工程款所有余款;質(zhì)保金 元 天內(nèi)付清。
四、工程量核算與確認(rèn)：
爆破施工前，甲乙雙方按照設(shè)計(jì)要求對(duì)總的爆破工程量進(jìn)行共同測(cè)量計(jì)算，并經(jīng)雙方簽字后確認(rèn);
施工中如遇甲方臨時(shí)增加的新的爆破工程量在上一款的基礎(chǔ)上，爆破范圍擴(kuò)大或深度增加，則該新增工程量以工程簽單的形式經(jīng)雙方簽字確認(rèn)，單價(jià)不變;
實(shí)際發(fā)生的總爆破工程量由上述兩款方量相加后得出。
五、質(zhì)量、安全及驗(yàn)收：
(一)、工程質(zhì)量：
1、乙方必須嚴(yán)格按照國(guó)家頒發(fā)的爆破工作技術(shù)操作規(guī)程和爆破工程相關(guān)的法律法規(guī)，保證在安全的前提下快速完成爆破相關(guān)的工作;
2、甲方在施工條件方面有義務(wù)提供必要的幫助和支持、配合完成各項(xiàng)工作。甲方在施工質(zhì)量等方面給予相應(yīng)的指導(dǎo)，并進(jìn)隨時(shí)行監(jiān)督檢查。如果乙方在施工中不按國(guó)家頒發(fā)的爆破工作技術(shù)操作規(guī)程和施工規(guī)范的要求施工，造成的質(zhì)量、安全事故、返工浪費(fèi)等，按照情節(jié)輕重，由乙方賠償部分或全部經(jīng)濟(jì)損失。
乙方按照設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行爆破施工并達(dá)到設(shè)計(jì)標(biāo)高、超挖或欠挖控制在100mm以?xún)?nèi);
乙方爆破塊石大小滿(mǎn)足機(jī)械清運(yùn)要求，石塊直徑不大于300mm。
(二)、安全管理及責(zé)任：
1、乙方在進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)以前，要自行做好安全教育，必須注意重視安全生產(chǎn)，嚴(yán)格按照相關(guān)國(guó)家頒發(fā)的爆破安全操作規(guī)程施工，輕傷頻率控制在千分之一以下，杜絕發(fā)生重大傷亡事故。
2、乙方在深坑作業(yè)時(shí)，必須要有防護(hù)措施。架設(shè)安全網(wǎng)、安全帶、安全帽，由乙方自備。
乙方采取先進(jìn)的爆破方法、合理的施工工藝及有力的技術(shù)措施，確保周?chē)ㄖ锇踩叭松戆踩?/p>
本工程質(zhì)量等級(jí)：
現(xiàn)場(chǎng)代表：甲方 、乙方 、監(jiān)理方 。
(三)、爆破機(jī)械及現(xiàn)場(chǎng)爆破器材的管理：
1、乙方在施工中，使用乙方自帶的爆破相關(guān)機(jī)具(如鉆孔機(jī)具、防爆毯、厚鋼板等)，乙方在開(kāi)工作業(yè)前，必需對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行全面的施工技術(shù)教育和技術(shù)交底，以及安全技術(shù)交底，做到每個(gè)工人全面熟悉爆破的各種機(jī)械的性能、操作規(guī)程、安全知識(shí)、指定專(zhuān)人操作;
2、乙方應(yīng)對(duì)機(jī)具、材料妥善使用和保管，不得損壞和丟失，施工中乙方必須按施工圖施工，聽(tīng)從現(xiàn)場(chǎng)施工員的指導(dǎo)，測(cè)量、放線由甲方負(fù)責(zé)。施工爆破現(xiàn)場(chǎng)所有從業(yè)人員嚴(yán)禁吸煙及用火!
六、雙方責(zé)任
(一)、甲方責(zé)任：
按合同規(guī)定及時(shí)支付各種款項(xiàng);
乙方進(jìn)場(chǎng)前，清除全部石方上的植被和土層，為爆破施工創(chuàng)造條件;如不能及時(shí)提供爆破所需條件造成工期延誤，責(zé)任由甲方負(fù)責(zé);
以劃線或木樁的形式，標(biāo)明爆破范圍和標(biāo)高;
協(xié)助乙方負(fù)責(zé)爆破時(shí)的人員疏散及安全警戒工作;
(二)、乙方責(zé)任：
嚴(yán)格按照國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)的有關(guān)安全操作規(guī)程施工;
結(jié)合本工程特點(diǎn)，編制合理、可行的爆破施工方案;
負(fù)責(zé)辦理爆破方案審批手續(xù);
嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)圖紙及甲方要求進(jìn)行爆破施工，標(biāo)高及范圍達(dá)到甲方設(shè)計(jì)規(guī)劃及合同中的質(zhì)量要求;
做好爆破時(shí)的安全警戒工作，承擔(dān)爆破器材、物品的運(yùn)輸、存放及管理。
采取必要的技術(shù)及防護(hù)措施，嚴(yán)禁產(chǎn)生飛石，確保周?chē)ㄖ霸诮ㄔO(shè)施的安全和人身安全。如出現(xiàn)違規(guī)操作造成的人身及周?chē)ㄖ锏陌踩?zé)任事故，由乙方負(fù)責(zé)賠償所有損失，包括工期延誤的損失。
如延誤工期，每超過(guò)工期一天，每天支付違約金 元。
每次放炮后，渣石必須及時(shí)清運(yùn)，以免影響后續(xù)爆破施工;如安排不當(dāng)造成影響后續(xù)爆破施工，由此而造成工期延誤，由乙方負(fù)責(zé);
乙方施工人員食宿自理。
七、附件：
本協(xié)議經(jīng)雙方簽章后生效。
本協(xié)議一式四份，雙方各執(zhí)兩份，具有同等法律效力。
因執(zhí)行本協(xié)議發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成，由甲方所在地人民法院裁決。
甲方(蓋章)： 乙方(蓋章) ：
法定代表人： 法定代表人：
授權(quán)代表(簽字)： 授權(quán)代表(簽字)：
年 月 日 年 月 日
第3篇 建設(shè)土石方工程施工合同
2023建設(shè)土石方工程施工甲方：(發(fā)包方)______________________________________________________
乙方：(承包方)______________________________________________________
根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》和相關(guān)法律法規(guī)等規(guī)定，為明確雙方在工程承包中的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，確保工程任務(wù)的全面完成，在自愿、平等、互利的原則下，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商同意簽訂本合同。
第一條工程概況
(一)工程名稱(chēng)：__________________________________________________
(二)工程地點(diǎn)：__________________________________________________
(三)工程范圍：_______________________________________________本合同土石方工程量約為_(kāi)_______________立方米。
(四)工程總造價(jià)：經(jīng)雙方確定本合同綜合單價(jià)為_(kāi)___________________全部工程造價(jià)暫定為人民幣_(tái)_________萬(wàn)元，大寫(xiě)_________________________。
第二條工程期限
根據(jù)雙方協(xié)商工程期限自______年_____月_____日起至_______年_____月_____日止，若發(fā)生了不可預(yù)見(jiàn)或不可抗力時(shí)，工期順延。
第三條工程質(zhì)量
乙方根據(jù)甲方提供的圖紙及資料進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量，工程驗(yàn)收時(shí)，應(yīng)按圖紙和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
第四條工程價(jià)款結(jié)算
(一)本合同全部工程造價(jià)的結(jié)算按下列方式辦理：
本合同的工程量是暫定數(shù)量，待甲乙雙方共同校定后作為最終結(jié)算的依據(jù)。如甲方提供的圖紙和說(shuō)明書(shū)與實(shí)際不符，按實(shí)際簽證結(jié)算。
(二)工程價(jià)款結(jié)算與撥付辦法：___________________________________
第五條雙方責(zé)任
(一)甲方責(zé)任
1、因甲方提供施工圖紙、地質(zhì)勘察資料及地下隱蔽設(shè)施(包括水、電、煤氣管道等地下管網(wǎng)設(shè)施等)不詳、不及時(shí)或與實(shí)不符，除工期得以順延外，還應(yīng)償付給乙方由此造成的誤工或停工的實(shí)際損失;由此造成的第三方損失應(yīng)由甲方負(fù)責(zé)。
2、甲方派代表在工地進(jìn)行技術(shù)、質(zhì)量監(jiān)督、檢查、辦理有關(guān)施工簽證、驗(yàn)收手續(xù)等，解決應(yīng)由甲方解決的問(wèn)題。
3、由于甲方原因造成乙方施工機(jī)械，運(yùn)輸車(chē)輛誤工或停工，甲方應(yīng)負(fù)責(zé)機(jī)械停置臺(tái)班費(fèi)及相應(yīng)的實(shí)際損失，并相應(yīng)順延工期。
4、工程變更：甲方應(yīng)于三天前以書(shū)面形式通知乙方，并簽訂補(bǔ)充合同或另外辦理施工簽證。否則造成的經(jīng)濟(jì)損失由甲方承擔(dān)并相應(yīng)順延工期。
5、工程竣工后，甲方應(yīng)組織專(zhuān)門(mén)人員在______日內(nèi)進(jìn)行驗(yàn)收。
6、不按合同規(guī)定預(yù)付或結(jié)算工程款，除支付合同規(guī)定的預(yù)付或結(jié)算工程款外，還應(yīng)按逾期天數(shù)，以每天按逾期款項(xiàng)的千分之五支付滯納金。
(二)乙方責(zé)任
1、乙方根據(jù)甲方提供的施工圖紙和地質(zhì)勘查資料編制施工方案，并經(jīng)甲方同意后施工。
2、乙方應(yīng)按照編制的施工方案嚴(yán)格組織施工。
3、乙方應(yīng)制定安全措施，加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)施工人員的安全教育，如發(fā)生事故應(yīng)由責(zé)任方負(fù)擔(dān)。
4、乙方應(yīng)合理組織施工和機(jī)械車(chē)輛調(diào)配，保證工程按期完成。工期每提前一天，甲方獎(jiǎng)給乙方______元，同獎(jiǎng)同罰。
5、乙方應(yīng)服從甲方工地代表的統(tǒng)一指揮。
第六條合同糾紛
因履行本合同發(fā)生的一切爭(zhēng)議，由當(dāng)事人雙方協(xié)商或調(diào)解解決，協(xié)商或調(diào)解不成，從以下兩種方式種選擇其中一種(在所選項(xiàng)下打√，如選擇仲裁方式，請(qǐng)注明具體仲裁委員會(huì))。
1、提交_______________仲裁委員會(huì)()
2、依法向人民法院起訴()
第七條附則
(一)本合同自雙方蓋章簽字后生效，合同履行完畢后自行無(wú)效。
(二)本合同如有未盡事宜，雙方可以根據(jù)具體情況議定附加條款，以便共同遵守。
(三)本合同正本甲、乙雙方各執(zhí)一份，副本應(yīng)按相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定向有關(guān)部門(mén)簽證備案。
第八條附加條款
發(fā)包方：(章)承包方：(章)
地址：地址：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
電話(huà)：電話(huà)：
開(kāi)戶(hù)銀行：開(kāi)戶(hù)銀行：
帳號(hào)：帳號(hào)：
郵政編碼：郵政編碼：
第4篇 土石方建設(shè)項(xiàng)目承攬合同詳細(xì)
發(fā)包方：________________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
承包方：________________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
甲方因開(kāi)發(fā)位于________鎮(zhèn)________鐵廠土石方建設(shè)項(xiàng)目需要，經(jīng)與乙方協(xié)商一致決定將該工程場(chǎng)平土石方工程交由乙方________________負(fù)責(zé)施工完成，雙方就該工程涉及各方權(quán)利、義務(wù)在平等自愿基礎(chǔ)上依照《中華人民共和國(guó)建筑法》、《________________》的相關(guān)規(guī)定達(dá)成如下協(xié)議內(nèi)容：
一、工程概況
1、工程名稱(chēng)：________________
2、工程地點(diǎn)：________________
3、工程范圍
甲方所提供的該項(xiàng)目施工平面圖中，土石方承攬工程，________________有限公司測(cè)量的數(shù)量并由雙方簽字認(rèn)可為準(zhǔn)。
二、承攬方式
1、乙方以大包干形式完成甲方發(fā)包土石方工程，未經(jīng)甲方書(shū)面許可乙方不得將所承攬工程轉(zhuǎn)包他人;否則，視為乙方根本性違約。
2、乙方承攬施工過(guò)程中所有機(jī)械設(shè)備、爆破材料(土石方破碎，另行計(jì)價(jià))、裝挖機(jī)械、土石方外運(yùn)、衛(wèi)生清潔(必須設(shè)沖洗臺(tái)和沉砂井)及因乙方施工與周邊協(xié)調(diào)發(fā)生的全部費(fèi)用均由乙方承擔(dān);若乙方因不文明施工內(nèi)容承擔(dān)了經(jīng)濟(jì)及法律責(zé)任，甲方有權(quán)直接向乙方追償。
3、乙方是自然人承包，涉及到特殊作業(yè)人員及特殊要求應(yīng)符合相關(guān)國(guó)家法律法規(guī)，乙方承攬施工過(guò)程中發(fā)生的一切安全事故均由乙方自行承擔(dān)相應(yīng)法律及經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
四、工程施工期限
1、乙方承攬施工工期為日，即從本合同簽訂之日起三天內(nèi)進(jìn)場(chǎng)施工起計(jì)算工期至_______年_______月_______日止。
2、因不可抗拒造成延誤工期，工期順延。
五、工程價(jià)款及支付辦法
1、按實(shí)際完成量立方米計(jì)算，土方、頁(yè)巖綜合價(jià)每立方________元整。大寫(xiě)：________________元整(稅費(fèi)由甲方負(fù)責(zé))。
2、工程按實(shí)際完成工程量支付工程款，如甲方?jīng)]有按時(shí)付款。余款在該項(xiàng)工程驗(yàn)收合格后甲方不按時(shí)付清，乙方有權(quán)向甲方加由總造價(jià)的10%。
六、工程成果及質(zhì)量
1、乙方完成土石方工作成果需經(jīng)雙方實(shí)測(cè)地場(chǎng)平達(dá)甲方施工圖紙指定高程，場(chǎng)內(nèi)平整度需經(jīng)甲方簽字確認(rèn);
2、乙方所完成工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國(guó)家質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)等經(jīng)，同時(shí)接受甲方驗(yàn)收認(rèn)可。
七、工程量計(jì)算方法
乙方進(jìn)場(chǎng)時(shí)需經(jīng)甲乙雙方經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)對(duì)場(chǎng)平內(nèi)指定范圍內(nèi)各點(diǎn)高程時(shí)行實(shí)測(cè)，甲方對(duì)各點(diǎn)高程計(jì)算后再向乙方交底作業(yè)，乙方作業(yè)至甲方規(guī)定高程后，雙方測(cè)量合格按實(shí)際計(jì)算工程量。乙方場(chǎng)平土石方無(wú)論厚薄、堅(jiān)硬等實(shí)行按土石方立方米均價(jià)計(jì)算。
八、工程驗(yàn)收
1、甲方按照《建筑工程施工規(guī)范及驗(yàn)收規(guī)范》要求組織對(duì)乙方所施工完成土石方工程時(shí)行驗(yàn)收。
2、乙方完成土石方分項(xiàng)工程應(yīng)達(dá)到國(guó)家質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。
九、甲方權(quán)利義務(wù)
1、甲方提供土石方倒土場(chǎng)地，場(chǎng)地的租金費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)，運(yùn)土在3公里以?xún)?nèi)(3公里外另行計(jì)價(jià));
2、提供乙方施工場(chǎng)平土石方各點(diǎn)設(shè)計(jì)高程交由乙方組織施工，指派作為現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)指導(dǎo)和工程測(cè)量;
3、甲方有權(quán)檢查乙方所承攬施工進(jìn)度計(jì)劃完成情況，并有權(quán)審查同意乙方所提供施工方案;
4、甲方為施工提供所需的用水、電接口，乙方施工作業(yè)所產(chǎn)生的水、電費(fèi)由乙方自行承擔(dān);
5、甲方需按本合同約定期限向乙方支付工程價(jià)款，不按時(shí)付款造成停工，由甲方負(fù)責(zé)造成停工的各種費(fèi)用;
6、乙方在按合同約定期限及工程質(zhì)量完成工程后，甲方應(yīng)及時(shí)組織對(duì)乙方所完成工程驗(yàn)收。
7、甲方有權(quán)要求乙方辭退甲方為其能力或行為已不能勝任本分項(xiàng)內(nèi)相關(guān)工作的乙方的任何成員。
8、甲方在合同簽字后一天內(nèi)提供辦理放炮手續(xù)的資料。
十、乙方權(quán)利義務(wù)
1、提供進(jìn)場(chǎng)施工必備的有關(guān)資料和文件，證明其具備承接本工程資質(zhì)的有關(guān)材料，提供民工團(tuán)體工傷_____單和發(fā)票。
2、自行_____組織能勝任該工程施工的項(xiàng)目管理班子和操作熟悉的作業(yè)人員，進(jìn)場(chǎng)前乙方應(yīng)向甲方指派為乙方駐工地代表負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)合同覆行，指派為專(zhuān)職質(zhì)安員，監(jiān)督施工過(guò)程中的不規(guī)范行為，并_____承擔(dān)在施工作業(yè)過(guò)程中所發(fā)生一切安全事故及相應(yīng)責(zé)任。
3、執(zhí)行甲方所要求工程范圍及技術(shù)質(zhì)量指令，按甲方要求組織施工，根據(jù)甲方要求編制施工方案，確保按合同工期和質(zhì)量要求完成所承擔(dān)的工程。
4、按照甲方要求進(jìn)行施工并接受甲方的監(jiān)督檢查并服從甲方統(tǒng)一協(xié)調(diào)。
5、自行負(fù)責(zé)管理施工所有機(jī)械設(shè)備或相關(guān)材料，如損失或被損壞，由乙方自行負(fù)責(zé)。
6、乙方支付民工工資、運(yùn)輸、機(jī)械、爆破等相關(guān)工作費(fèi)用應(yīng)將支付明細(xì)交于甲方存檔。
十一、違約責(zé)任
甲乙雙方未按合同約定條款覆行就承擔(dān)給對(duì)方造成的全部經(jīng)濟(jì)損失。
十二、爭(zhēng)議處理
甲乙雙方因覆行本合同發(fā)生爭(zhēng)議，如協(xié)商不成，由甲方公司住所地人民法院管轄。
十三、本合同未盡事宜，甲乙雙方另行以書(shū)面形式補(bǔ)充約定。
十四、本合同甲乙雙方簽字并加蓋印章后生效，結(jié)清賬后自動(dòng)失效，乙方合同原件必須交回甲方。合同一式四份，甲方執(zhí)三份，乙方執(zhí)一份。
注明：油料如出現(xiàn)國(guó)家價(jià)在每公升0.1元左右不另計(jì)價(jià)，超出另行計(jì)價(jià)。
甲方(公章)：_________________乙方(公章)：_________________
法定代表人(簽字)：_________________法定代表人(簽字)：_________________
________年________月________日________年________月________日
第5篇 土石方建設(shè)項(xiàng)目承攬合同
發(fā)包方:________________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
承包方:________________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
甲方因開(kāi)發(fā)位于________鎮(zhèn)________鐵廠土石方建設(shè)項(xiàng)目需要,經(jīng)與乙方協(xié)商一致決定將該工程場(chǎng)平土石方工程交由乙方________________負(fù)責(zé)施工完成,雙方就該工程涉及各方權(quán)利、義務(wù)在平等自愿基礎(chǔ)上依照《中華人民共和國(guó)建筑法》、《________________》的相關(guān)規(guī)定達(dá)成如下協(xié)議內(nèi)容:
一、工程概況
1、工程名稱(chēng):________________
2、工程地點(diǎn):________________
3、工程范圍
甲方所提供的該項(xiàng)目施工平面圖中,土石方承攬工程,________________有限公司測(cè)量的數(shù)量并由雙方簽字認(rèn)可為準(zhǔn)。
二、承攬方式
1、乙方以大包干形式完成甲方發(fā)包土石方工程,未經(jīng)甲方書(shū)面許可乙方不得將所承攬工程轉(zhuǎn)包他人;否則,視為乙方根本性違約。
2、乙方承攬施工過(guò)程中所有機(jī)械設(shè)備、爆破材料(土石方破碎,另行計(jì)價(jià))、裝挖機(jī)械、土石方外運(yùn)、衛(wèi)生清潔(必須設(shè)沖洗臺(tái)和沉砂井)及因乙方施工與周邊協(xié)調(diào)發(fā)生的全部費(fèi)用均由乙方承擔(dān);若乙方因不文明施工內(nèi)容承擔(dān)了經(jīng)濟(jì)及法律責(zé)任,甲方有權(quán)直接向乙方追償。
3、乙方是自然人承包,涉及到特殊作業(yè)人員及特殊要求應(yīng)符合相關(guān)國(guó)家法律法規(guī),乙方承攬施工過(guò)程中發(fā)生的一切安全事故均由乙方自行承擔(dān)相應(yīng)法律及經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
四、工程施工期限
1、乙方承攬施工工期為日,即從本合同簽訂之日起三天內(nèi)進(jìn)場(chǎng)施工起計(jì)算工期至_______年_______月_______日止。
2、因不可抗拒造成延誤工期,工期順延。
五、工程價(jià)款及支付辦法
1、按實(shí)際完成量立方米計(jì)算,土方、頁(yè)巖綜合價(jià)每立方________元整。大寫(xiě):________________元整(稅費(fèi)由甲方負(fù)責(zé))。
2、工程按實(shí)際完成工程量支付工程款,如甲方?jīng)]有按時(shí)付款。余款在該項(xiàng)工程驗(yàn)收合格后甲方不按時(shí)付清,乙方有權(quán)向甲方加由總造價(jià)的10%。
六、工程成果及質(zhì)量
1、乙方完成土石方工作成果需經(jīng)雙方實(shí)測(cè)地場(chǎng)平達(dá)甲方施工圖紙指定高程,場(chǎng)內(nèi)平整度需經(jīng)甲方簽字確認(rèn);
2、乙方所完成工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國(guó)家質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)等經(jīng),同時(shí)接受甲方驗(yàn)收認(rèn)可。
七、工程量計(jì)算方法
乙方進(jìn)場(chǎng)時(shí)需經(jīng)甲乙雙方經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)對(duì)場(chǎng)平內(nèi)指定范圍內(nèi)各點(diǎn)高程時(shí)行實(shí)測(cè),甲方對(duì)各點(diǎn)高程計(jì)算后再向乙方交底作業(yè),乙方作業(yè)至甲方規(guī)定高程后,雙方測(cè)量合格按實(shí)際計(jì)算工程量。乙方場(chǎng)平土石方無(wú)論厚薄、堅(jiān)硬等實(shí)行按土石方立方米均價(jià)計(jì)算。
八、工程驗(yàn)收
1、甲方按照《建筑工程施工規(guī)范及驗(yàn)收規(guī)范》要求組織對(duì)乙方所施工完成土石方工程時(shí)行驗(yàn)收。
2、乙方完成土石方分項(xiàng)工程應(yīng)達(dá)到國(guó)家質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。
九、甲方權(quán)利義務(wù)
1、甲方提供土石方倒土場(chǎng)地,場(chǎng)地的租金費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé),運(yùn)土在3公里以?xún)?nèi)(3公里外另行計(jì)價(jià));
2、提供乙方施工場(chǎng)平土石方各點(diǎn)設(shè)計(jì)高程交由乙方組織施工,指派作為現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)指導(dǎo)和工程測(cè)量;
3、甲方有權(quán)檢查乙方所承攬施工進(jìn)度計(jì)劃完成情況,并有權(quán)審查同意乙方所提供施工方案;
4、甲方為施工提供所需的用水、電接口,乙方施工作業(yè)所產(chǎn)生的水、電費(fèi)由乙方自行承擔(dān);
5、甲方需按本合同約定期限向乙方支付工程價(jià)款,不按時(shí)付款造成停工,由甲方負(fù)責(zé)造成停工的各種費(fèi)用;
6、乙方在按合同約定期限及工程質(zhì)量完成工程后,甲方應(yīng)及時(shí)組織對(duì)乙方所完成工程驗(yàn)收。
7、甲方有權(quán)要求乙方辭退甲方為其能力或行為已不能勝任本分項(xiàng)內(nèi)相關(guān)工作的乙方的任何成員。
8、甲方在合同簽字后一天內(nèi)提供辦理放炮手續(xù)的資料。
十、乙方權(quán)利義務(wù)
1、提供進(jìn)場(chǎng)施工必備的有關(guān)資料和文件,證明其具備承接本工程資質(zhì)的有關(guān)材料,提供民工團(tuán)體工傷_____單和發(fā)票。
2、自行_____組織能勝任該工程施工的項(xiàng)目管理班子和操作熟悉的作業(yè)人員,進(jìn)場(chǎng)前乙方應(yīng)向甲方指派為乙方駐工地代表負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)合同覆行,指派為專(zhuān)職質(zhì)安員,監(jiān)督施工過(guò)程中的不規(guī)范行為,并_____承擔(dān)在施工作業(yè)過(guò)程中所發(fā)生一切安全事故及相應(yīng)責(zé)任。
3、執(zhí)行甲方所要求工程范圍及技術(shù)質(zhì)量指令,按甲方要求組織施工,根據(jù)甲方要求編制施工方案,確保按合同工期和質(zhì)量要求完成所承擔(dān)的工程。
4、按照甲方要求進(jìn)行施工并接受甲方的監(jiān)督檢查并服從甲方統(tǒng)一協(xié)調(diào)。
5、自行負(fù)責(zé)管理施工所有機(jī)械設(shè)備或相關(guān)材料,如損失或被損壞,由乙方自行負(fù)責(zé)。
6、乙方支付民工工資、運(yùn)輸、機(jī)械、爆破等相關(guān)工作費(fèi)用應(yīng)將支付明細(xì)交于甲方存檔。
十一、違約責(zé)任
甲乙雙方未按合同約定條款覆行就承擔(dān)給對(duì)方造成的全部經(jīng)濟(jì)損失。
十二、爭(zhēng)議處理
甲乙雙方因覆行本合同發(fā)生爭(zhēng)議,如協(xié)商不成,由甲方公司住所地人民法院管轄。
十三、本合同未盡事宜,甲乙雙方另行以書(shū)面形式補(bǔ)充約定。
十四、本合同甲乙雙方簽字并加蓋印章后生效,結(jié)清賬后自動(dòng)失效,乙方合同原件必須交回甲方。合同一式四份,甲方執(zhí)三份,乙方執(zhí)一份。
注明:油料如出現(xiàn)國(guó)家價(jià)在每公升0.1元左右不另計(jì)價(jià),超出另行計(jì)價(jià)。
甲方(公章):_________________乙方(公章):_________________
法定代表人(簽字):_________________法定代表人(簽字):_________________
________年________月________日________年________月________日
