翻新合同（16份范本）

更新時間：2024-11-20 查看人數：36

下載一鍵復制全文

目錄
第1篇門窗維修翻新裝修合同書第2篇廣告牌加固翻新承攬加工合同第3篇學校教學樓翻新施工合同第4篇翻新二手車買賣合同書第5篇舊房翻新裝修合同書第6篇房屋維修翻新合同第7篇廣告牌加固翻新擴大面積承攬合同第8篇廣告牌加固翻新承攬合同第9篇房屋承包翻新裝修合同第10篇墻面粉刷翻新合同書第11篇舊房翻新裝修合同書簡易第12篇翻新舊車車輛買賣合同第13篇房屋翻新裝修合同第14篇賓館翻新裝修合同第15篇石材翻新合同-最新石材翻新合同第16篇翻新房屋裝修合同書

翻新合同

第1篇門窗維修翻新裝修合同書

甲方：

乙方：

一、工程范圍

____團辦公區(qū)(紅樓內)所有房屋屋面(紅樓屋面除外)、屋檐、外墻及門窗維修翻新。

二、工程承包方式及造價

工程項目采用包工包料，乙方按甲方要求自行安排施工，總造價____萬元左右。

三、施工期限

此維修項目施工期限為__天，____年_月_日開始施工，乙方應在甲方規(guī)定的時間內按期、按量、按質完成施工任務。如有違反，造成的一切損失由乙方承擔。

四、工程質量

乙方必須嚴格按照甲方提出的要求和施工方案進料、施工，自覺接受甲方監(jiān)管人員的質量監(jiān)管，所有進料及施工單項均由甲乙雙方現場施工及監(jiān)管人員簽證認可。

五、安全責任

乙方在施工過程中，應嚴格規(guī)范程序，杜絕責任事故發(fā)生。如在施工過程中發(fā)生與施工有關的一切安全責任(包括人員傷亡)事故，均由乙方承擔全部責任。

六、付款方式

甲方先行預付工程款_萬元整，其余款項在施工完畢后，經驗收合格及時由乙方造出結算單，由甲方分別按程序審核后付款，款必須付到乙方法定帳戶。

七、其他條款

乙方施工人員在施工期間，應嚴格遵守國家的法律法規(guī)和____集團的規(guī)章制度，文明施工。

本合同一式肆份，甲乙雙方各執(zhí)兩份。本合同經雙方簽字蓋章后生效，具有同等法律效力。

甲方代表(簽章)：

乙方代表(簽章)：

第2篇廣告牌加固翻新承攬加工合同

認立合同雙方：________________

承攬方：________________

定作方：________________

定作方委托承攬方加工________――________高速公路________東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴大面積的工作，經雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條加工成品編號名稱規(guī)格單位數量

第二條加工成品質量要求：

第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數量、質量：

用定作方原材料完成工作。定作方應按合同規(guī)定的時間、數量、質量、規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對物品不得偷換。

原材料等物品交(提)日期計算，雙方協(xié)商。

第四條技術資料、圖紙由承攬方提供

承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內回復，提出修改意見。

承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。

承攬方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。

第五條總價款為合同簽訂后，訂作商付給承攬方元(即總價款的________%)，在加工量達到________%，定作方付給承攬方元(即總價款的________%)，在加工量全部完成時，在定作方驗收合格后支付給承攬方元(即總價款的________%)，預留元作為質保金一年后付清。(價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。

第六條驗收標準和方法

按照合同規(guī)定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商。保證期限內發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。

第七條交貨的時間和地點交貨地點為________高速________東出口一公里處，時間為簽訂合同之日起計算30日。

交提定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。雙方另有約定的，按約定的方法計算。)

第八條包裝要求及費用負擔

第九條運輸辦法及費用負擔

第十條結算方式及期限

第十一條其它

第十二條承攬方的違約責任

一、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的`，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

三、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方償付違約金__元;(合同中無具體規(guī)定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的__%(30-50%的幅度)或酬金總額的__%(30-50%幅度)違約金。

八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗、或經檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，在承方應當賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

十一、在承攬方制作的過程中發(fā)生的任何損害及由于工作過程中發(fā)生的事故由承攬方負責。

第十三條定作方的違約責任

一、中途變更定作物的數量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

四、超過合同規(guī)定期限領取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

五、超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。

第十四條_________在合同規(guī)定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解、_____，也可以直接向人民法院起訴。

本合同自________年________月________日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式________份，交________(如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。

定作方：________________(蓋章)承攬方：________________(蓋章)

代表人：________________(蓋章)代表人：________________(蓋章)

地址：________________地址：________________

電話：________________電話：________________

開戶銀行：________________開戶銀行：________________

帳號：________________帳號：________________

________年________月________日訂

第3篇學校教學樓翻新施工合同

2023學校教學樓翻新施工甲方：________鄉(xiāng)初級中學

乙方：________________

本工程項目由甲、乙雙方共同協(xié)商，為保證工程施工順利實施，保質保量，安全文明按期竣工，雙方達成如下條款，望共同信守。

一、工程項目名稱：

教學樓墻涂刷工程。

二、工程施工工期：

自________年________月________日至________年________月________日。

三、承包方式：

由乙方包工包料的形式自行組織施工。按每平方米________元，一次性包斷。

四、工程質量：

嚴格按照國家建筑行業(yè)質量檢驗評定標準及建筑裝飾裝修工程質量驗收規(guī)范(gb50210-2001)標準驗收。

五、工程付款方式：

該工程項目開工刷完驗收合格后，甲方撥付乙方工程款按工程總造價的80%，具體面積以實際測量為準。其余工程款竣工后一年內付清。

六、施工方法和維護：

1.施工前首先清除原有的脫落或起皮墻皮，再用墻面用白色抗堿封閉漆一遍，用高級外墻乳膠面漆封兩遍，為合格標準;

2.墻面顏色及種類要求由甲方自行選定;

3.保修期為________年，在保修期內如出現墻皮脫落或起皮、較大面積發(fā)花、脫色現象，由乙方負責維修或重新刷漆，直至甲方滿意為止。

七、安全文明竣工要求：

1.乙方在施工時，嚴格按照國家安全操作規(guī)范及文明施工條例要求標準施工;

2.甲方有權拒絕乙方使用不合格的原材料;

3.乙方在施工期間，嚴格采取安全施工保護措施，造成作業(yè)職工及有關人員的人身傷害傷亡、甲方工程設備及建筑材料等財產損失的，由乙方承擔全部責任，并賠償經濟損失，與甲方無關;

4.乙方在施工竣工后，負責施工現場的垃圾清除，保持施工場地的清潔衛(wèi)生。

八、違約責任：

甲方：

1.提供具體規(guī)范標準要求;

2.工程施工中如需變更技術等規(guī)范要求要及時與乙方說明。

乙方：

1.嚴格按照國家頒布的施工驗收規(guī)范和質量檢驗標準，把好工程質量關;

2.如出現工程質量問題，造成重新返工，工期延誤等損失，由乙方承擔;

3.如乙方人為的工期延誤，每拖延一日，按工程總造價的5%進行罰款，并承擔相應的違約金。

九、未涉及條款，由甲乙雙方協(xié)商解決。

十、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，由雙方負責人簽字蓋章之日起生效。

甲方：________________

代表人：________________

乙方：________________

代表人：________________

第4篇翻新二手車買賣合同書

買方：__________________(以下簡稱甲方)

賣方：__________________(以下簡稱乙方)甲、乙雙方就車輛買賣事宜達成以下協(xié)議，

共同遵照執(zhí)行：

第一條：甲方購買乙方所有的機動車一輛：車號：__________________顏色：__________________產地：__________________型號：__________________發(fā)動機號碼：____________底盤號碼：______________

第二條：甲方向乙方支付車款人民幣______萬元。包括三部分：定金、第一筆車款和其余部分車款。

第三條：甲方的付款方式和期限：本合同生效當日付定金______萬元，三日內再支付第一筆車款現金______萬元;其余部分車款在該車辦理轉戶手續(xù)前全部付清。

第四條：乙方在收到甲方第一筆車款之日，應立即交付無瑕疵的車輛及隨車工具。瑕疵保證期為自車輛交付之日起一個月。并且保證他人對該車無任何權利要求。

第五條：辦理轉戶所需費用由甲方負擔。乙方負有協(xié)助辦理的義務。

第六條：乙方應交付給甲方該車的全部真實、有效的證件以及繳稅、費憑證。

第七條：乙方應保證交付前該車的.維護正常，手續(xù)完整。

第八條：甲方違反本合同，定金不予退還。

第九條：乙方違反本合同，應向甲方支付相當于定金數額的違約金。

第十條：本合同自雙方簽字之日生效。本合同一式二份。甲方(授權簽字人)：__________________乙方(授權簽字人)：__________________

第5篇舊房翻新裝修合同書

甲方：_________________(以下簡稱甲方)

乙方：_________________(以下簡稱乙方)

根據甲、乙雙方充分協(xié)商以及遵守國家有關法律、法規(guī)，結合本工程的具體情況，簽訂本合同，雙方共同遵守。

一、工程概況

1、工程名稱：一樓展示大廳裝修工程。

2、工程內容：裝修一樓大廳背景墻、電視墻、展示臺等。

3、本工程范圍：包工包料、包質量、包安全和文明施工。

二、合同價款和支付方式

1、本工程材料總造價：_________________元(￥_________元)整，施工費按照施工實際圖案的平米數計算。每平米_______元。

2、付款方式：乙方材料進入工地后甲方付給乙方工程材料費的40%，工程竣工驗收合格后，甲方即付給乙方剩余工程款全部金額。

三、甲方職責

1、提供完整的工程施工場地并協(xié)調好各部門，以保障工程的順利進行。

2、提供乙方施工過程中的供水及供電。

3、負責隱蔽工程的隱蔽前驗收。

4、及時做好工程竣工后的組織驗收工作。

四、乙方職責

1、切實按照工程設計相關規(guī)范嚴格操作精細施工，確保工程質量與安全。

2、積極配合甲方做好環(huán)境衛(wèi)生及安全保衛(wèi)工作，并遵守公司有關管理制度。

3、負責整個工程預算確定項目所需材料的質量，嚴格按工程設計方案所列質量標準，選購材料。

4、負責及時配合甲方做好工程竣工后驗收工程。

五、違約責任

1、因一方原因，合同無法繼續(xù)履行時應通知對方辦理合同終止協(xié)議，并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。

六、其他事項

1、其他未盡事宜經甲乙雙方協(xié)商解決。

2、本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

甲方：_________________乙方：_________________

簽約代表：_________________簽約代表：_________________

第6篇房屋維修翻新合同

2023房屋維修翻新甲方：_________物業(yè)服務有限公司

乙方：_________筑工程有限公司

一、工程范圍

_________團辦公區(qū)(紅樓內)所有房屋屋面(紅樓屋面除外)、屋檐、外墻及門窗維修翻新。

二、工程承包方式及造價

工程項目采用包工包料，乙方按甲方要求自行安排施工，總造價_________萬元左右。

三、施工期限

此維修項目施工期限為_________天，_________年_________月_________日開始施工，乙方應在甲方規(guī)定的時間內按期、按量、按質完成施工任務。如有違反，造成的一切損失由乙方承擔。

四、工程質量

五、安全責任

六、付款方式

甲方先行預付工程款_________萬元整，其余款項在施工完畢后，經驗收合格及時由乙方造出結算單，由甲方分別按程序審核后付款，款必須付到乙方法定帳戶。

七、其他條款

乙方施工人員在施工期間，應嚴格遵守國家的法律法規(guī)和_________集團的規(guī)章制度，文明施工。

本合同一式肆份，甲乙雙方各執(zhí)兩份。本合同經雙方簽字蓋章后生效，具有同等法律效力。

甲方代表_________(簽章)：乙方代表_________(簽章)：

第7篇廣告牌加固翻新擴大面積承攬合同

認立合同雙方:________________

承攬方:________________

定作方:________________

定作方委托承攬方加工________――________高速公路________東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴大面積的工作,經雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。

第一條加工成品編號名稱規(guī)格單位數量

第二條加工成品質量要求:

第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數量、質量:

用定作方原材料完成工作。定作方應按合同規(guī)定的時間、數量、質量、規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對物品不得偷換。

1.原材料等物品交(提)日期計算,雙方協(xié)商。

第四條技術資料、圖紙由承攬方提供

承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內回復,提出修改意見。

2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。

3.承攬方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。

第五條總價款為合同簽訂后,訂作商付給承攬方元(即總價款的________%),在加工量達到________%,定作方付給承攬方元(即總價款的________%),在加工量全部完成時,在定作方驗收合格后支付給承攬方元(即總價款的________%),預留元作為質保金一年后付清。(價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。

第六條驗收標準和方法

1.按照合同規(guī)定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商。保證期限內發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。

3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。

第七條交貨的時間和地點交貨地點為________高速________東出口一公里處,時間為簽訂合同之日起計算30日。

交提定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。雙方另有約定的,按約定的方法計算。)

第八條包裝要求及費用負擔

第九條運輸辦法及費用負擔

第十條結算方式及期限

第十一條其它

第十二條承攬方的違約責任

一、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的`,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

三、未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。

四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金__元;(合同中無具體規(guī)定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。

五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的__%(30-50%的幅度)或酬金總額的__%(30-50%幅度)違約金。

八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。

九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗、或經檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,在承方應當賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。

十一、在承攬方制作的過程中發(fā)生的任何損害及由于工作過程中發(fā)生的事故由承攬方負責。

第十三條定作方的違約責任

一、中途變更定作物的數量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。

三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

四、超過合同規(guī)定期限領取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。

五、超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。

六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。

第十四條_________在合同規(guī)定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解、_____,也可以直接向人民法院起訴。

本合同自________年________月________日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式________份,交________(如經鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。

定作方:________________(蓋章)承攬方:________________(蓋章)

代表人:________________(蓋章)代表人:________________(蓋章)

地址:________________地址:________________

電話:________________電話:________________

開戶銀行:________________開戶銀行:________________

帳號:________________帳號:________________

________年________月________日訂

第8篇廣告牌加固翻新承攬合同

認立合同雙方：________________

承攬方：________________

定作方：________________

第一條加工成品編號名稱規(guī)格單位數量

第二條加工成品質量要求：

第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數量、質量：

1.原材料等物品交(提)日期計算，雙方協(xié)商。

第四條技術資料、圖紙由承攬方提供

2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。

3.承攬方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。

第六條驗收標準和方法

1.按照合同規(guī)定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商。保證期限內發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。

第七條交貨的時間和地點交貨地點為________高速________東出口一公里處，時間為簽訂合同之日起計算30日。

第八條包裝要求及費用負擔

第九條運輸辦法及費用負擔

第十條結算方式及期限

第十一條其它

第十二條承攬方的違約責任

五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的__%(30-50%的幅度)或酬金總額的__%(30-50%幅度)違約金。

八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

十一、在承攬方制作的過程中發(fā)生的任何損害及由于工作過程中發(fā)生的事故由承攬方負責。

第十三條定作方的違約責任

一、中途變更定作物的數量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。

定作方：________________(蓋章)承攬方：________________(蓋章)

代表人：________________(蓋章)代表人：________________(蓋章)

地址：________________地址：________________

電話：________________電話：________________

開戶銀行：________________開戶銀行：________________

帳號：________________帳號：________________

________年________月________日訂

第9篇房屋承包翻新裝修合同

2023房屋承包翻新裝修甲方：

乙方：

為了順利完成工程任務，保證工程質量，明確雙方責任，經雙方協(xié)商同意，特定如下條款，供雙方遵守執(zhí)行。

第一條乙方承包甲方庫區(qū)南側房屋_間翻修和生活區(qū)洗澡堂外側房屋、間裝修工程，必須按質、按量、按時完成工程任務，承包形式為包工包料。

第二條工程時問：________年____月____日至____月____日

第三條工程要求

1.庫區(qū)東南側_間房屋翻修范圍包括房頂拆除、更換房梁、油毯、木板、瓦;_間房屋粉刷、吊頂、安裝照明線路、供水管、門窗，墻裙底部1.3為油漆，1.3以上為涂料面，要求墻面光滑、照明線路不許外露。

2.澡堂外側一間房屋粉刷標準和飯?zhí)靡笠恢拢鼡Q電開關，維修照明線路，油漆3個門。

第四條工程質量和檢查驗收1.本工程以國家300-88《建筑安裝工程質量檢驗評定統(tǒng)一標準》為依據。

第五條乙方必須嚴格按施工圖紙設計說明和國家頒發(fā)的有關規(guī)范規(guī)程、驗評標準進行施工，并接受甲方技術人員監(jiān)督檢查。

3.甲方對乙方的施工程序、工程質量實行全程監(jiān)督檢查。若發(fā)現質量問題，視影響程度給予乙方相應的經濟處罰。工程施工中若發(fā)生質量問題，其損失有乙方承擔。

4.工程竣工后，由甲方組織有關技術人員，依據有關規(guī)定與要求組織驗收。第五條合同簽訂后，甲方由劉__、乙方由張_為現場代表，及時解決工程現場中出現的人為問題，并由甲方代表全程監(jiān)控乙方施工質量。

第六條依據__省頒布的建筑工程預算定額及國家規(guī)定的有關文件作出工程造價總值人民幣____元。

第七條工程交工驗收合格后，由甲方一次性將工程款的90%撥付乙方。

第八條工程保修期一年，在工程交工后一年內，工程質量出現任何問題，均由乙方無償修理，保修期滿后由甲方將工程款的10%撥付乙方。

第九條其他條款：

1.乙方在施工中應嚴格遵守操作規(guī)程，加強安全管理，如發(fā)生工傷事故，由乙方自行負責。

2.乙方必須保持施工現場整潔，并遵守甲方營區(qū)和庫區(qū)安全管理的有關規(guī)定，對施工人員人為造成的不安全后果負全責。

第十條本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份。

第十一條合同有效期限，自雙方代表簽字蓋章后生效，至工程驗收及保修期滿后失效。

第10篇墻面粉刷翻新合同書

甲方：

乙方：

根據《中華人民共和國民法典》規(guī)定，經甲、乙雙方協(xié)商，由乙方承攬甲方內墻粉刷翻新工作，為規(guī)范雙方在履行合同過程中的權利、義務和經濟責任，特訂立以下合同條款：

一、由乙方全部包工包料，就餐自理。

粉刷每平方米10元，面積是平方米，竣工驗收據實丈量結算。

甲方驗收后一次付清工程款。

二、要求粉刷面：白、光、無疤痕、無溝跡(乳膠漆由甲方提供原料、乙方施工)施工標準按國家通用標準執(zhí)行。

若出現質量問題，乙方要及時采取補救措施。

三、乙方對此工程不得轉包，嚴格按照標準施工，按期竣工。

四、乙方應文明安全施工，施工人員上崗必須具備防護措施，佩戴安全帽、保證施工面的整潔衛(wèi)生，自行清除工作面垃圾。

不得到處大小便。

期間發(fā)現無佩戴安全帽、無遵守甲方規(guī)定每次罰款500元，乙方必須保證乙方自身安全，若發(fā)生意外安全事故甲方概不負責。

乙方保證甲方財產不損壞、不損失。

五、乙方服從甲方的監(jiān)督指導，對提出的問題當天予以改正。

六、乙方必須在年月日之前完工，甲方驗收合格后十天內付清所有甲方應承擔的給乙方的費用。

七、工程結束后乙方負責清理施工現場的垃圾。

協(xié)議簽訂后，一式兩份，甲乙雙方認真履行。

第11篇舊房翻新裝修合同書簡易

甲方(業(yè)主)：_________________

乙方(承包方)：_________________

甲方將翻新裝修承包給乙方，甲乙雙方本著友好協(xié)商原則，達成如下事宜：

一、裝修時間：_____年_____月_____日至_____年_____月_____日結束。

二、乳膠漆翻新元/平方米，共平方米，總承包價

三、裝修項目：乳膠漆翻新：1：_________________用石膏膠水點補裂縫及起堿處。2：_________________用砂紙砂原基層。3：_________________用808膠水滿刷一遍基層。4：_________________用藍星剛玉膩子滿刮一遍找平。5：_________________用砂紙砂墻找平，6：_________________用立邦凈味漆(500元/桶)刷兩遍乳膠漆。

四、付款方式：乙方進場施工后，甲方需及時支付給乙方材料費。人工費結合裝修進度支付一部分，其余的到翻新裝修全部結束后一次性結清。

五，乙方必須按合同要求保證材料和施工質量，如有質量問題，乙方要無條件的按時解決。保修期為五年，保修期內如是乳膠漆翻新方面的質量問題，乙方要及時的無條件的進行維修，

甲方簽字：_________________乙方簽字：_________________

日期：_________________日期：_________________

第12篇翻新舊車車輛買賣合同

2023翻新舊車車輛買賣賣方： ;身份證號： ; 地址：買方： ;身份證號： ; 地址：

根據《中華人民共和國民法典》、《二手車流通管理辦法》等有關法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定，就二手車的買賣事宜，買賣雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上簽訂本合同,以資信守。

一、車輛情況

1、車類型號： ;車身顏色： ;車牌號碼： ;行駛公里： ;發(fā)動機號： ; 車架號碼： ;初次入戶時間： ;車輛購置稅完稅證明號：;車輛保險險種及到期日：。

2、車輛具備下列證件及備件(在方格里打“√”為示)： □行駛證正、副本 □購置稅(費)證 □路費收據 □車船使用稅標志 □定編證(使用證) □營運證□機動車輛登記證書 □備胎 □千斤頂 □鑰匙( )把

3、賣方在如實告知車輛維修記錄情況下，買方確認所購車輛的目前實際狀況，不得以車況為由中途退車。

4、賣方保證該車的來源合法，手續(xù)齊全、真實有效，并承擔因該車和手續(xù)不合法引起的法律責任及買方損失。

二、交易金額及付款方式

1、本車價款為人民幣(大寫元)。共分為三部分：定金、第一筆車款和其余部分車款。車輛因過戶而產生的費用由方承擔。

2、買方于本協(xié)議簽訂之日付價款的 %作為定金，第一筆車款

在簽訂合同后日付款，其余部分車款在車輛過戶之后交付之時一次性付清。

三、交付及過戶相關問題約定

1、買賣雙方就過戶問題達成如下共識：協(xié)議簽訂之日，買方向賣方支付相應定金，買方交付第一筆車款后，賣方應即時交付車輛(包括行駛證)并積極配合買方進行過戶等相關手續(xù)。辦理完畢后，買方支付剩余價款，賣方交付相關證件及隨車物品。

2、賣方交付車輛及隨車工具應保證是無瑕疵的。瑕疵保證期為交付車輛之日起1個月，并且保證他人對該車無任何權利要求。

3、該車在20 年月日時分以前發(fā)生一切交通事故、經濟糾紛、法律責任、交通違章均由原車主或轉讓人負責, 該車在20 年月日時分以后發(fā)生一切交通事故、經濟糾紛、法律責任、交通違章均由承買人負責。

四、違約責任

1、賣方在收到買方的購車款后，需積極、及時地轉移車輛的所有權，將車輛交由買方占有、使用。若賣方無故拖延交付或拒絕交付，則需向買方支付雙倍定金作為違約金。

2、若因賣方的責任導致車輛不能過戶，賣方須向買方支付雙倍定金作為違約金。

3、買方若違反合同約定，賣方將不退還定金。

4、買方應謹遵雙方的約定，在車輛未辦理過戶期間謹慎小心、誠實信用，及時處理車輛所發(fā)生的各事項。若因買方未及時處理給賣方造成損失，買方需承擔必要的賠償責任。

五、補充條款六、爭議管轄

因本協(xié)議發(fā)生的爭議，買方經常居住地人民法院管轄。

七、當該車從車方名下過戶到買方名下并交付買方，買賣雙方辦理完移交手續(xù)后，本協(xié)議即執(zhí)行完畢。

八、本協(xié)議壹式貳份，買方壹份，賣方壹份，簽字蓋章后生效。

九、補充協(xié)議具有與本約定相同的法律效力。

買方：(簽章)

年月日

賣方：(簽章) 年月日

第13篇房屋翻新裝修合同

甲方：

乙方：

為了順利完成工程任務，保證工程質量，明確雙方責任，經雙方協(xié)商同意，特定如下條款，供雙方遵守執(zhí)行。

第一條乙方承包甲方庫區(qū)南側房屋x間翻修和生活區(qū)洗澡堂外側房屋、間裝修工程，必須按質、按量、按時完成工程任務，承包形式為包工包料。

第二條工程時問：________年____月____日至____月____日

第三條工程要求

1.庫區(qū)東南側x間房屋翻修范圍包括房頂拆除、更換房梁、油毯、木板、瓦;x間房屋粉刷、吊頂、安裝照明線路、供水管、門窗，墻裙底部1.3m為油漆，1.3m以上為涂料面，要求墻面光滑、照明線路不許外露。

2.澡堂外側一間房屋粉刷標準和飯?zhí)靡笠恢?，更換電開關，維修照明線路，油漆3個門。

第四條工程質量和檢查驗收

1.本工程以國家gbj300-88《建筑安裝工程質量檢驗評定統(tǒng)一標準》為依據。

2.乙方必須嚴格按施工圖紙設計說明和國家頒發(fā)的有關規(guī)范規(guī)程、驗評標準進行施工，并接受甲方技術人員監(jiān)督檢查。

3.甲方對乙方的施工程序、工程質量實行全程監(jiān)督檢查。若發(fā)現質量問題，視影響程度給予乙方相應的經濟處罰(罰款從承包費中劃撥)。工程施工中若發(fā)生質量問題，其損失有乙方承擔。

4.工程竣工后，由甲方組織有關技術人員，依據有關規(guī)定與要求組織驗收。

第五條合同簽訂后，甲方由劉xx、乙方由張x為現場代表，及時解決工程現場中出現的人為問題，并由甲方代表全程監(jiān)控乙方施工質量。

第六條依據xx省頒布的建筑工程預算定額及國家規(guī)定的有關文件作出工程造價總值人民幣xxxx元。

第七條工程交工驗收合格后，由甲方一次性將工程款的90%撥付乙方。

第八條工程保修期一年，在工程交工后一年內，工程質量出現任何問題，均由乙方無償修理，保修期滿后由甲方將工程款的10%(工程維修押金)撥付乙方。

第九條其他條款：

1.乙方在施工中應嚴格遵守操作規(guī)程，加強安全管理，如發(fā)生工傷事故，由乙方自行負責。

2.乙方必須保持施工現場整潔，并遵守甲方營區(qū)和庫區(qū)安全管理的有關規(guī)定，對施工人員人為造成的不安全后果負全責(特別是庫房安全)。

第十條本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份。

第十一條合同有效期限，自雙方代表簽字蓋章后生效，至工程驗收及保修期滿后失效。

甲方：乙方：

代表人：代表人：

第14篇賓館翻新裝修合同

2023賓館翻新裝修發(fā)包人：__________________(全稱)

承包人：__________________(全稱)

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和l國建筑法》及其他有關法律法規(guī)、遵循平等、自愿公平和誠實信用的原則，經雙方協(xié)協(xié)商同意就本建設工程建設施工事項達成一致,訂立本合間。以資共同遵守。

一、工程概況

工程名稱:__________________

承包范制:賓館室內裝修清包工。

承包工程內容計價款:

1、包門窗口_________元/個。

2、木龍骨吊平頂石膏板_________元/平方米。

3、木龍骨起池吊頂石言板________元/平方米。

4、衛(wèi)生問粘瓷片地板磚_________元/平方米。

5、衛(wèi)生間吊頂_________元/平方米。

6、粘大理石花崗巖_________元/平方米。

7、內j墻刷乳膠漆_________元/平方米。

最后依實際工程量結算。

二:付款方式:

1、工程開工，工人進場后預付生活費________元。

2、主體工程完一半時付________________元。

3、余款在本工程竣工驗收合格后_______日內一次付清。

三、同工期

開工日期:________________

竣工日期:________________

四、工程質量及驗收標準

1、木工程依工圖紙、設計變更、建筑裝飾t程施工及驗收規(guī)范》、《建筑交裝工程質量檢驗評定統(tǒng)標準》施工驗收。

2、工.科質量應達到國家質量評定合格標準。

五、甲方責任:

1、負責小理該工程有關職能部門的一切于續(xù)及發(fā)生的經濟費用。

2、負責工科造價的所有稅款。

3、負責處理四鄰群眾關系發(fā)生的一切費用。

4、按約定付款方式準時付款，否則t期可順期延長。

5、負責由不可抗力自然災害造成的一切經濟損火。

6、按工程進度即使供應材料、水電及損耗品。

7、因材料不合格造成的經濟損失。

六:承包方責任:

1、按圖紙及《現行建筑質量施工驗收規(guī)范》施工，按約定的合格工程按期交上。

2、因施工技術質量不合格，需翻t造成的一切經濟損失

3、未經甲方同意擅自拆改原有結構或設備管線,由此放生的經濟損失和事故的一切費用。

4、妥善保護甲方提供的設備及陳設家具和其他物品如有意損壞,應照價賠償。

5、在施工過程巾如發(fā)生安全事故的部分經濟費用

七、本合同經雙方簽字之日起生效，工科竣工驗收后，竣工結算價款支付完畢，合同終止。具有法律效率。望共同遵守。

八、未盡事項雙方協(xié)商解認。木合同一式兩份，承包方發(fā)包方各侍一份.

甲方代表:________________

乙方代表:________________

___________年___________月_________日

第15篇石材翻新合同-最新石材翻新合同

發(fā)包單位(以下簡稱甲方)：__________________________________石材翻新

承包單位(以下簡稱乙方)：__________________________________石材翻新

現甲方將__________________________________工程項目的施工與缺陷維修授予乙方承擔。根據〈〈民法典〉〉及相關法律規(guī)定,結合本工程具體情況,為明確雙方在施工過程中的權利、義務和經濟責任，強化管理、保證工程質量、加快工程進度，經甲乙雙方協(xié)商訂立如下合同并共同信守。

一、工程名稱及內容

1、工程名稱：_____________________________________________________;

2、工程范圍：_____________________________________________________。

二、施工日期

本工程項目于________年____月____日開工，________年____月____日竣工?？偣て跒開______天。

三、合同金額及付款方式

1、收費標準：_________元/平方米?？偸┕っ娣e共計：_________平方米。本工程總造價為人民幣_________元(大寫：________________);

2、本合同簽定后，甲方支付乙方工程預付款的%_________元,工程進度達到具備做表面結晶時,甲方支付乙方工程款%__________元,竣工并經甲方驗收合格后,甲方三日內結清余款________元。逾期乙方按尾款額加收3%/日滯納金。

四、工程管理、工程質量及作業(yè)程序

1、甲方負責施工現場障礙物的清理，免費提供水、電、工具材料存放點和施工時必要的方便條件;石材翻新

2、甲乙雙方共同努力實現本工程項目的質量標準。在施工過程中，甲方將派專人對施工進度、質量安全進行監(jiān)督、檢查和驗收、簽證。

工程所需要的各種材料有乙方自行采購，乙方必須確保材料及施工質量。嚴格按照目標規(guī)定的標準要求對工程精心實施;石材翻新

3、乙方必須在合同規(guī)定的日期內完工，加強工程管理，保證文明施工和安全。各種材料堆放、施工場地布置必須整齊、合理，愛護甲方設備，嚴禁野蠻施工。

提高安全、防災保險意識，杜絕事故發(fā)生;石材翻新

五、施工程序參考我公司《大理石翻新工藝》和樣板標準.

六、本協(xié)議甲乙雙方簽字蓋章后生效，

甲乙雙方各持一份，據有法律效力。未盡事宜，雙方協(xié)商解決。

甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：

代表(簽字)：代表(簽字)：

聯系電話：聯系電話：

簽定日期：簽定日期：

第16篇翻新房屋裝修合同書

甲方：_________

代表人：_________

乙方：_________

代表人：_________

依照《民法典》及相關法律、法規(guī)的規(guī)定，結合住宅裝飾工程施工的特點，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方經友好洽談和協(xié)商，就雙方的住宅裝飾工程的有關事宜，達成如下協(xié)議：

一、工程概況

1、工程地點_________.

2、工程內容及做法：詳見雙方確認的工程預算表、施工圖和工程內容。

3、承包方式：雙方商定采取下列_________種方式。

包工包料

包工、包部分材料

包工不包料。

4、工程期限及保修期：工程期限_________天。自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。保修期：_________月。自工程竣工經甲方驗收合格，雙方簽字之日起計算，并由乙方開具工程保修單。您正瀏覽的文章由..整理，版權歸原作者、原出處所有。

5、合同價款及付款方式：

本合同總價為：__________________元，合同生效后，甲方按下表中的約定向乙方支付工程款：

工程驗收合格后，乙方應向甲方提出工程結算單，并將有關資料送交甲方，由甲方在五天內審核完畢如無異議視為同意，并在簽字同時結清工程余款，工程發(fā)票中所應繳納的稅金由甲方承擔。

二、雙方應盡的責任及義務

甲方：

1、開工前_________天，為乙方入場施工創(chuàng)造條件，騰空房間，清除影響施工的障礙物，對只能騰空的部分房屋而滯留的家具、陳設應歸堆，遮蓋，采取保護措施

2、提供施工期間的水源、電源，并承擔相應費用

3、負責協(xié)調施工隊和鄰里之間的關系

4、不得變動建筑主體或者承重結構，如確需折改原建筑結構、設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續(xù)

5、協(xié)調有關部門做好現場保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作，并承擔相應費用

6、對工程質量、施工進度進行檢查和監(jiān)督

7、甲方家庭成員對工程的意見，均需經過甲方代表與乙方接觸。

乙方：

1、根據施工圖紙，提供施工方案和進度計劃，交甲方備案認可

2、施工中嚴格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質量標準，按期保質完成工程

3、負責對現場設施和工程成品的保護，防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損害等事故發(fā)生，如有發(fā)生，應盡快負責修復

4、文明施工，佩證上崗，保證施工現場的整潔，盡量減少噪音，不擾民及污染環(huán)境，工程完工后負責清掃施工現場。

三、工程變更

1、工程施工過程中，甲方提出修改意見及增減工程項目時，須提前與乙方聯系，并簽訂書面變更協(xié)議后，方能進行該項目的施工。

2、甲方私自與工地施工人員商定更改施工內容所引起的一切后果，由甲方自負，給乙方造成損失，延誤工期的，還應賠償。

四、材料、設備的供應

1、由甲方提供的材料設備，應為附合設計和國家標準要求的合格產品，并應按施工進度計劃及時供應到現場，并事先通知乙方，雙方對所供應材料的數量及外觀進行共同驗收，辦理交接手續(xù)后由乙方負責保管，并收取一定的保管費用，如造成損失，由乙方負責賠償。

2、甲供材料未經甲方同意不得挪作他用，乙方如挪用，按挪用材料的雙倍價格補償給甲方。

3、由乙方提供的材料、設備，必須與所供的材料明細表中的品種、規(guī)格、型號、品種、等級、質量、計量標準及數量相符，經甲方簽字認可后再行使用。

4、乙方提供的材料設備如不符合國家標準質量要求或規(guī)格有差異時，禁止使用如已使用，其后果和損失均由乙方承擔。

五、質量標準及驗收

1、本工程質量標準按2023年1月10日發(fā)布的江蘇省《住宅裝飾質量標準》執(zhí)行。

2、工程驗收分隱蔽工程驗收、中間驗收和竣工驗收三部分，其中對隱蔽工程和中間驗收應由甲、乙雙方及時辦理，以便進入下道工序施工，甲方如不能按通知時間到現場視作同意。工程全部結束后，乙方應通知甲方在5天內組織驗收，填寫工程驗收單。如甲方因故不能在5天內參加驗收，應及時以書面形式通知乙方，另定驗收日期，甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費和相關費用，驗收合格簽字后，結清工程余款，工程保修單即行生效

3、如未經驗收，甲方自行搬入家具或居住，則視為驗收合格。

4、施工過程中雙方對工程質量發(fā)生爭議，由質檢部門對工程質量予以驗證，經驗證工程質量不符合合同約定及質量標準的，驗證過程支出的相關費用由乙方承擔，如符合合同約定和質量標準的，驗證過程支出的相關費用由甲方承擔。

5、室內環(huán)境質量。乙方與甲方共同做到使用符合國家標準的建筑裝飾材料。工程完工后，乙方應根據國家質量檢驗檢疫總局和建設部2023年1月1日聯合發(fā)布實施的“民用建筑工程室內環(huán)境污染控制規(guī)范”，進行室內環(huán)境的檢測，并提供檢測報告。檢測費用根據建設部建辦質17號文件精神，室內環(huán)境質量檢測屬裝修裝飾工程最后一個環(huán)節(jié)，應列入工程預算中，檢測結果不合格，雙方應分析原因，明確責任，責任方應承擔由此產生的治理費用。

6、甲方如有特殊施工項目和特殊質量要求，雙方應確認，并另簽補充合同。

六、工期延誤

1、對以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認簽字，工期相應順延：

工程量變化和設計變更

不可抗力

甲方同意工期順延的其他情況。

2、因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延，因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承擔，工期順延。

3、甲方不按期支付工程款，合同工期相應順延。

4、因乙方責任未按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延，因乙方所提供的材料、設備質量不合格或造成的工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。

七、工程監(jiān)理

若本工程實行工程監(jiān)理，甲方與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》，并將監(jiān)理單位、監(jiān)理工程師的姓名、聯系電話及其職責等通知乙方。

八、違約責任

1、合同雙方中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規(guī)及有關政策規(guī)定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，并賠給對方造成的直接經濟損失。

2、合同生效后，在合同履行期間，任何一方在雙方未取得一致意見并辦理合同終止手續(xù)的情況下擅自解除合同，應按合同總造價的5%作為違約金，會付給對方，因一方擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金時，應進行補償。如一方因故無法履行合同時，應及時通過另一方法辦理合同終止手續(xù)，并由責任方賠償對方相應的經濟損失。

3、甲方責任：

未按合同規(guī)定的時間、要求提供材料、設備，應償付乙方因此造成的停工、誤工機械臺班的實際損失。

由于甲方提供的材料、設備質量的規(guī)格差異，乙方向甲方提出，甲方仍表示使用而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔。

工程未經驗收，甲方提前使用造成質量問題或損壞，由甲方承擔責任。

甲方未按約定期支付工程款的，每延誤一天向乙方支付合同價款1‰的滯納金。

甲方未辦理有關手續(xù)，要求乙方拆除原有建筑結構設備管線，乙方有權拒絕施工。

4、乙方責任

工程質量不符合合同規(guī)定，甲方有權要求無償修理或返工，造成的損失由乙方負責。

乙方擅自折改原有建筑結構或設備管線，由此造成的損失或事故由乙方承擔。

乙方應妥善保護甲方提供的材料和設備等，如有損壞，應予賠償。

由于乙方原因，致使工期延誤的，每延誤一天向對方支付合同價款1‰的滯納金。

九、合同爭議的解決方式