- 目錄
第1篇 機(jī)電工程施工設(shè)備安裝合同
2023機(jī)電工程施工設(shè)備安裝甲方：______________廠
法定代表人：_________________廠長(zhǎng)
乙方：_________________
甲方因業(yè)務(wù)需要，由乙方安裝部分產(chǎn)品，雙方經(jīng)過協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議書：
一、安裝的項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)：_________________
二、安裝的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量和安裝報(bào)酬：名稱：_________________規(guī)格：_________________型號(hào)：_________________數(shù)量：_________________安裝：_________________合計(jì)：_________________
三、完成安裝的期限：從_____年_____月_____日到_____年_____月_____日。
四、安裝的質(zhì)量要求：_________________
五、安裝的安全責(zé)任：乙方確保規(guī)范、安全地完成上述安裝內(nèi)容，安裝過程中如發(fā)生人身、財(cái)產(chǎn)的損害事故的，乙方自行承擔(dān)全部責(zé)任或者損失，與甲方無關(guān);
六、安裝報(bào)酬的結(jié)算支付時(shí)間：_________________
七、違約責(zé)任：乙方每逾期一天，支付違約金________元;甲方逾期付款的，按照每日萬分之二點(diǎn)一賠償利息損失;
八、如因本協(xié)議書發(fā)生糾紛的，雙方協(xié)商解決，不成時(shí)交由_______________縣人民法院裁判。
九、本協(xié)議書經(jīng)雙方簽章后生效，協(xié)議書一式二份，雙方各一份。
甲方：______________廠乙方：_________________
第2篇 機(jī)電工程施工合同書
發(fā)包方(以下簡(jiǎn)稱甲方)：_____________________
承包方(以下簡(jiǎn)稱乙方)：_____________________
根據(jù)《中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)民法典》，《中華人民共和國(guó)建筑法》，《建筑工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)及湖南省頒布的有關(guān)的建設(shè)工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、條例、規(guī)定，結(jié)合本工程的具體情況，為了明確工程項(xiàng)目及雙方責(zé)任，本著互相協(xié)作，確保施工項(xiàng)目順利完成的原則，經(jīng)過協(xié)商簽訂本合同。
一、工程概況
(一)工程名稱：_____________________
(二)工程地點(diǎn)：_____________________
二、工程承包范圍
___________________________________
安全維護(hù)及整改
三、合同工期_______天
四、工程造價(jià)
工程造價(jià)為：______________元整
五、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
5.1質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：達(dá)到現(xiàn)行國(guó)家或?qū)I(yè)的質(zhì)量評(píng)定的合格標(biāo)準(zhǔn)。
5.2使用標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范(包括但不限于以下內(nèi)容)
5.2.1本工程的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范應(yīng)按照國(guó)家、部頒、地方的施工技術(shù)(驗(yàn)收)規(guī)程和規(guī)范。
5.2.2本工程適用的地方標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程必須符合湖南省標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程。
六、承包方式
按本合同第2條承包范圍所列工作內(nèi)容包工包料、包質(zhì)量、包工期、包安全大包干。
七、工程計(jì)價(jià)
7.1本工程計(jì)算編制原則：按_______省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳文件_______建價(jià)_______號(hào)《建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范》(_______，《_______省建設(shè)工程造價(jià)管理辦法》(省人民政府令第_______號(hào))，《_______省建設(shè)工程計(jì)價(jià)辦法》，_______《_______省修繕定額》、_______《_______省建筑裝飾裝修工程量消耗標(biāo)準(zhǔn)》、_______《_______省安裝工程消耗標(biāo)準(zhǔn)》及工程消耗標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)態(tài)調(diào)整統(tǒng)一解釋進(jìn)行編制。
7.2人工、材料價(jià)格的確定：人工工資按_______省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳文件_______建價(jià)_______號(hào)文件綜合工資單價(jià)計(jì)取，材料價(jià)格按照施工同期《_______建設(shè)造價(jià)》預(yù)算價(jià)，信息價(jià)及市場(chǎng)價(jià)格執(zhí)行。
7.3具體工程量以甲方簽證單為準(zhǔn)。
八、工期
有下列情況者，工期經(jīng)核實(shí)簽證后可順延。
8.1不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：國(guó)家政策調(diào)整、戰(zhàn)爭(zhēng)、動(dòng)亂、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責(zé)任找出的爆炸、火災(zāi)，以及洪水、地震等自然災(zāi)害，工程所在地量小時(shí)降雨_______mm或_______mm以上(以_______市氣象局報(bào)告為準(zhǔn))，一次停水、停電_______小時(shí)以上。
8.2因非乙方原因造成乙方關(guān)鍵工序延誤的工期，工期可以按實(shí)際情況順延。
8.3因乙方原因造成的工期延誤，合同工期不能順延，費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
8.4因甲方原因造成的工程延誤，合同工期順延，費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
九、工程款的支付
9.1工程完工后，甲方在_______內(nèi)向乙方支付工程預(yù)算價(jià)的_______%.
9.2在工程結(jié)算辦理完畢后，甲方支付至結(jié)算總價(jià)的_______%，工程保修金留結(jié)算總價(jià)的_______%，自工程驗(yàn)收之日起滿一年后如無質(zhì)量問題_______天內(nèi)全額返還，保修金不計(jì)利息。
十、違約責(zé)任
10.1違約方案本合同約定的形式承擔(dān)違約責(zé)任，合同沒有約定的，案民法典及相關(guān)法規(guī)執(zhí)行。
10.2因違約方違約造成對(duì)方損失的，違約方承擔(dān)違約責(zé)任后仍不足以彌補(bǔ)對(duì)方損失的，還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
十一、安全生產(chǎn)和文明施工
認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家及當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)建筑施工安全生產(chǎn)條例和規(guī)定及建設(shè)單位的有關(guān)管理要求，并做好安全管理工作，杜絕重大安全事故的發(fā)生，同時(shí)做好社會(huì)綜合治理工作。
十二、爭(zhēng)議的解決
本合同在履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可由當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門調(diào)解，調(diào)解不成時(shí)，雙方當(dāng)事人同意由原告所在地人民法院解決，但訴訟期間不得中斷施工。
十三、其他
乙方應(yīng)按國(guó)家有關(guān)規(guī)定及時(shí)支付民工工資，如乙方承建的該工程項(xiàng)目在施工過程中出現(xiàn)拖欠民工工資等而被政府處理，甲方有權(quán)直接從工程款中支付民工工資。本合同一式_______份，甲乙雙方各執(zhí)_______份。雙方簽字蓋章后生效。
甲方：______________________乙方：______________________
代表人：___________________代表人：_____________________
第3篇 機(jī)電工程施工設(shè)備安裝合約
甲方：______________法定代表人：_________________
乙方：_________________甲方因業(yè)務(wù)需要，由乙方安裝部分產(chǎn)品，雙方經(jīng)過協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議書：
一、安裝的項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)：_________________
二、安裝的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量和安裝報(bào)酬：名稱：_________________規(guī)格：_________________型號(hào)：_________________數(shù)量：_________________安裝：_________________合計(jì)_________________
三、完成安裝的期限：從_____年_____月_____日到_____年_____月_____日。
四、安裝的質(zhì)量要求：_________________
五、安裝的安全責(zé)任：乙方確保規(guī)范、安全地完成上述安裝內(nèi)容，安裝過程中如發(fā)生人身、財(cái)產(chǎn)的損害事故的，乙方自行承擔(dān)全部責(zé)任或者損失，與甲方無關(guān);
六、安裝報(bào)酬的結(jié)算支付時(shí)間：_________________
七、違約責(zé)任：乙方每逾期一天，支付違約金________元;甲方逾期付款的，按照每日萬分之二點(diǎn)一賠償利息損失;
八、如因本協(xié)議書發(fā)生糾紛的，雙方協(xié)商解決，不成時(shí)交由_______________縣人民法院裁判。
九、本協(xié)議書經(jīng)雙方簽章后生效，協(xié)議書一式二份，雙方各一份。
甲方：______________乙方：_________________
________年________月________日
第4篇 機(jī)電工程施工設(shè)備安裝合約書
甲方：______________法定代表人：_________________
廠長(zhǎng)乙方：_________________
甲方因業(yè)務(wù)需要，由乙方安裝部分產(chǎn)品，雙方經(jīng)過協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議書：
一、安裝的項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)：_________________
二、安裝的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量和安裝報(bào)酬：名稱：_________________規(guī)格：_________________型號(hào)：_________________數(shù)量：_________________安裝：_________________合計(jì)：_________________
三、完成安裝的期限：從_____年_____月_____日到_____年_____月_____日。
四、安裝的質(zhì)量要求：_________________
五、安裝的安全責(zé)任：乙方確保規(guī)范、安全地完成上述安裝內(nèi)容，安裝過程中如發(fā)生人身、財(cái)產(chǎn)的損害事故的，乙方自行承擔(dān)全部責(zé)任或者損失，與甲方無關(guān);
六、安裝報(bào)酬的結(jié)算支付時(shí)間：_________________
七、違約責(zé)任：乙方每逾期一天，支付違約金________元;甲方逾期付款的，按照每日萬分之二點(diǎn)一賠償利息損失
八、如因本協(xié)議書發(fā)生糾紛的，雙方協(xié)商解決，不成時(shí)交由_______________縣人民法院裁判。
九、本協(xié)議書經(jīng)雙方簽章后生效，協(xié)議書一式二份，雙方各一份。
甲方：______________乙方：_________________
________年________月________日
第5篇 機(jī)電工程施工合同
發(fā)包方(以下稱甲方)：_________________________
承包方(以下稱乙方)：_________________________
根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》和《中華人民共和國(guó)建筑法》及其它有關(guān)法律、行政法規(guī)，為明確雙方在施工過程中的權(quán)利、義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商自愿簽訂本合同。
第一條、工程項(xiàng)目
一、工程名稱：_____安裝工程
二、工程地點(diǎn)：_____
三、承包方式：包工、包機(jī)械、包安全
第二條、工程期限
合同工期總?cè)諝v天數(shù)_____天
第三條、工程價(jià)款、結(jié)算及付款方式
本合同實(shí)行固定單價(jià)按實(shí)結(jié)算，經(jīng)雙方約定，光伏板安裝工程按每組_____元/組(一組_____塊電池板)。
1、乙方施工完成并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后，甲方確認(rèn)工程量后，對(duì)其進(jìn)行費(fèi)用的核定。
3、工程量的確認(rèn)，所有工程量需雙方到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行核對(duì)，達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的按單價(jià)_____安裝組數(shù)進(jìn)行費(fèi)用結(jié)算。
4、費(fèi)用支付，施工結(jié)束后，甲方_____日內(nèi)支付相關(guān)工程費(fèi)用.
第四條、甲乙方責(zé)任
1、甲方需把料運(yùn)至安裝現(xiàn)場(chǎng)。
2、乙方安裝光伏板必須達(dá)到組與組之間高差不大于_____cm。
3、乙方安裝光伏板在每組中需要保證整組光伏板在一個(gè)水平面上。
4、乙方需每天對(duì)自己成員進(jìn)行安全檢查，保證施工現(xiàn)場(chǎng)零事故。
5、乙方需對(duì)自己完成的成果進(jìn)行保護(hù)，如現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生破損，乙方需無條、件進(jìn)行維修。
第五條、安全施工
乙方必須注意安全事項(xiàng)，保證安裝前對(duì)其相關(guān)人員進(jìn)行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費(fèi)用，由乙方承擔(dān)。
第六條、獎(jiǎng)懲責(zé)任
1、如_____月_____日前安裝達(dá)到_____光伏板安裝，則按_____元標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行結(jié)算。
2、協(xié)議一方擅自解除或終止本合同的，違約方應(yīng)按工程款的_____%向守約方支付違約金。
第七條、糾紛解決辦法因本合同產(chǎn)生糾紛，如協(xié)商無法解決，雙方均有權(quán)向甲方所在地人民法院提起訴訟。
第八條、附則
本合同一式_____份，甲乙雙方各執(zhí)_____份，自雙方代表簽字。
甲方：______________________乙方：______________________
代表人：___________________代表人：_____________________
電話：______________________電話：______________________
日期：______年_____月_____日日期：______年_____月_____日
第6篇 建設(shè)機(jī)電工程施工合同
甲方： 乙方：
地址： 地址：
郵編： 郵編：
電話： 電話：
法定代表人(委托代理人)：
法定代表人(委托代理人)：
開戶行： 開戶行：
賬戶： 賬戶：
甲乙雙方為攜手合作，促進(jìn)發(fā)展，滿足利益，明確責(zé)任，依據(jù)中華人民共和國(guó)有關(guān)法律之相關(guān)規(guī)定，本著誠(chéng)實(shí)信用，互惠互利原則，結(jié)合雙方實(shí)際，協(xié)商一致，特簽訂本合同，以求共同恪守：
第一條 工程名稱 (指分包部分之間工程名稱)
第二條 工程地點(diǎn) 。
第三條 工程范圍 。
第四條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 可依照工程施工詳圖、施工說明書及《安裝工程施工驗(yàn)收技術(shù)規(guī)范》列出)。
第五條 承包人 (如按預(yù)算實(shí)行包工包料，屬于總承包人及發(fā)包人負(fù)責(zé)供應(yīng)之材料，分包人應(yīng)將材料品種、規(guī)格、數(shù)量、交貨時(shí)間、技術(shù)要求等用附表詳細(xì)注明)。
第六條 工程總價(jià) 本工程包價(jià)計(jì)人民幣 元整。
第七條 工程包價(jià) 本工程包價(jià)計(jì)人民幣 元整(本工程全部總造價(jià)減去發(fā)包人及總承包人供應(yīng)材料總值)。
第八條 付款辦法
第九條 工程期限 按本合同第三條的工程范圍自 年 月 日開工至 年 月 日止全部完工。
第十條 中間開工 本工程范圍內(nèi)的 工程，自 年 月 日開工于 年 月 日完成交工。 第十一條 雙方聯(lián)系制度及協(xié)作辦法 。
第十二條 關(guān)于工程保密辦法 。
第十三條 違約責(zé)任 。
第十四條 特殊條款 。
第十五條 合同有效期限，本合同自雙方簽字蓋章后立即生效，在全部工程竣工，辦理交工驗(yàn)收款項(xiàng)結(jié)清后失效。
第十六條 合同份數(shù) 本合同正式兩份，雙方各執(zhí)一份，副本 份，總承包人收?qǐng)?zhí) 份(其中送撥款銀行及發(fā)包人各一份)分包方收?qǐng)?zhí) 份。
第十七條 合同附件
總承包人： 負(fù)責(zé)人： 地址： 電話：
分 包 方： 負(fù)責(zé)人： 地址： 電話： 年 月 日訂立
附表1： 工程項(xiàng)目一覽表 工程預(yù)算號(hào) 工程名稱 單位 工程數(shù)量 預(yù)算(概算) 價(jià)值 預(yù)定工期 開工 竣工
備注
附表2： 總承包人(發(fā)包人)負(fù)責(zé)供應(yīng)材料表 品種 規(guī)格 單位 數(shù)量 交貨時(shí)間 交貨地點(diǎn) 備注
