施工質量合同（9份范本）

第1篇 施工質量承諾書

為保證“紫臨門”商住樓工程順利完成，我單位愿做出以下承諾：

一、質量保證

1、施工質量：為了保證施工質量，認真執(zhí)行建設工程施工質量規(guī)范、標準（包括強制性標準）的相關規(guī)定，施工前向施工人員進行技術交底，直到每個工人熟悉操作工藝，施工中要求嚴格按操作工藝施工，對施工質量嚴格按“三檢制”（自檢、交接檢、專業(yè)檢）進行檢查，每道工序不檢查或檢查不符合質量要求的，決不進行下道工序施工，并建立建全質量管理體系和質量保證體系，確保工程質量。2材料：凡是進入施工現(xiàn)場的材料，必須要有合格證和檢驗報告單，需、經(jīng)甲方和監(jiān)理方檢驗確認，不合格，不符合設計和規(guī)范要求的不得使用于工程。

二、工期保證

1、組織合理措施：

①由項目管理部統(tǒng)一調(diào)度管理。

②及時落實材料、機具、勞力的進場和調(diào)度、管理。做好工序安排，提前做好工作面的準備工作。

2、實施進度管理：

①每周安排計劃，下達班組和個人的定額和完成的工程量指標，明確責任。

②每天班組對進度和質量實行自檢，提出完成計劃的具體措施。每周召開協(xié)調(diào)會，對其它分包單位協(xié)調(diào)工序及施工進度，及時解決延誤施工工期的因素。

三、安全、文明施工措施

施工隊為安全直接負責人，并派安全專管員一名。除了遵守安全操作規(guī)程要求外，還應特別注意以下幾點：

（一）施工用電安全

（二）安全措施

1、貫徹執(zhí)行“安全第一，預防為主”的方針，在整個施工過程中，必須認真遵守建筑安全工作規(guī)范和安全管理制度，努力做好安全生產(chǎn)、文明施工，杜絕惡性事故發(fā)生。

2、執(zhí)行安全規(guī)范。

3、建立建筑意外傷害保險制度，依法給工程施工人員購買建筑意外傷害保險。依法與工程施工人員簽訂勞動合同，按時支付工人工資，絕不拖欠名民工工資。

4、自覺接受使用單位及其管理部門對建設工程質量、安全等的監(jiān)督檢查，及時改正檢查中提出的問題。

四、治安管理措施

工地現(xiàn)場內(nèi)，施工人數(shù)較多，生產(chǎn)工人在工地居住，治安問題至關重要。為此，必須認真貫徹落實開展整治治安重點地區(qū)的文件精神，結合實際情況，就工地治安問題采取如下措施：

1、每周召開一次治安教育會，派專人負責治安管理工作，各項治安管理措施落實至各施工班組。

2、不準各施工班組人員發(fā)生打架事件，嚴禁各施工人員超出規(guī)定的活動范圍，影響工地管理人員的生活。

3、不遵守工地各項治安管理規(guī)定者，一律給予開除處理。

五、環(huán)境衛(wèi)生

1、工地每天及時整理生活垃圾，一定要保持生活居所整潔；

2、工地廢棄物必須每天清理，防止污染；

3、所有垃圾必須棄放指定地方，不得擅自亂放亂棄。

4、堅決執(zhí)行場地清潔的施工行為，確保施工環(huán)境的整潔。

承諾單位（簽章）：xxxxx建筑工程有限公司

承諾人（簽字）：

日期：________年____月____日

第2篇 建設施工質量問題反訴狀

反訴人(本訴被告)：_________________建設工程有限公司

法定代表人：_________________經(jīng)理

住所地：________________

被反訴人(本訴原告)：_________________實業(yè)有限公司

法定代表人：_________________經(jīng)理

住所地：_________________

反訴人就被反訴人__________建筑工程施工合同糾紛一案，對被反訴人提起反訴。

反訴請求：

事實與理由：

此致

________人民法院

反訴人：_________________

第3篇 工程施工質量書

我公司依法中標承攬的中油田東基地舊生活區(qū)職工集資樓9#、10#樓，為保證工程施工質量，特作如下：

1.依法取得相應等級的資質證書，并在其資質等級許可的范圍內(nèi)承攬工程，不轉包或著違法分包工程。

2.建立質量責任制，對建筑工程的施工質量負責。依法將建筑工程分包給其他單位，對其分包工程的質量承擔連帶責任。

3.按照工程設計圖紙和施工技術標準施工，不擅自修改工程設計，不偷工減料。在施工過程中發(fā)現(xiàn)設計文件和圖紙有差錯的，及時提出意見和建議。

4.按照工程設計要求、施工技術標準和合同約定，對建筑材料、構配件、設備和商品混凝土進行檢驗；未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的，不使用。

5.建立健全施工質量的檢驗制度，嚴格工序管理，做好隱蔽工程的質量檢查和記錄。

6.對涉及結構安全的試塊、試件及有關資料，在建設單位或工程監(jiān)理單位見證下現(xiàn)場取樣。并送具有相應資質等級的質量檢測單位進行質量檢測。

7.建立健全教育培訓制度，加強對職工的教育培訓；未經(jīng)教育培訓或者考核不合格充的人員，不上崗作業(yè)。

8.依法履行建筑工程質量保修義務。

施工單位：廣西建工集團第二建筑工程有限責任公司

日期：20xx年xx月xx日（學生住宿書）

第4篇 房屋建筑工程施工質量合同

2023房屋建筑工程施工質量發(fā)包人(全稱)：深圳市民治辦事處

承包人(全稱)：深圳市城建工程有限公司_________________________

發(fā)包人、承包人根據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《建設工程質量管理條例》和《房屋建筑工程質量保修辦法》，經(jīng)協(xié)商一致，對深圳小學-教學樓、風雨操場、生活服務用房、門衛(wèi)室、垃圾房(工程全稱)簽定工程質量保修書。

第一條工程質量保修范圍和內(nèi)容

承包人在質量保修期內(nèi)，按照有關法律、法規(guī)、規(guī)章的管理規(guī)定和雙方約定，承擔本工程質量保修責任。

質量保修范圍包括地基基礎工程、主體結構工程，屋面防水工程、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面的防滲漏，建筑節(jié)能工程，供熱與供冷系統(tǒng)，電氣管線、給排水管道、設備安裝和裝修工程，以及雙方約定的其他項目。

具體保修的內(nèi)容，雙方約定如下：_為本工程合同的承包范圍。

第二條質量保修期

雙方根據(jù)《建設工程質量管理條例》及有關規(guī)定，約定本工程的質量保修期如下：

⒈地基基礎工程和主體結構工程為設計文件規(guī)定的該工程合理使用年限;

⒉屋面防水工程、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面的防滲漏為__5__年;

⒊裝修工程為_2_年;

⒋電氣管線、給排水管道、設備安裝工程為_2_年;

⒌建筑節(jié)能工程為5年;

⒍住宅小區(qū)內(nèi)的給排水設施、道路等配套工程為_2__年;

⒎其他項目保修期限約定如下：其它末列明的項目質量缺陷保修期為2年。

質量保修期自工程竣工驗收合格之日起計算。

第三條質量保修責任

⒈屬于保修范圍、內(nèi)容的項目，承包人應當在接到保修通知之日起7天內(nèi)派人保修。

承包人不在約定期限內(nèi)派人保修的，發(fā)包人可以委托他人修理。

⒉發(fā)生緊急搶修事故的，承包人在接到事故通知后，應當立即到達事故現(xiàn)場搶修。

⒊對于涉及結構安全的質量問題，應當按照《房屋建筑工程質量保修辦法》的規(guī)定，立即向當?shù)亟ㄔO行政主管部門報告，采取安全防范措施;由原設計單位或者具有相應資質等級的設計單位提出保修方案，承包人實施保修。

⒋質量保修完成后，由發(fā)包人組織驗收。

第四條保修費用

保修費用由造成質量缺陷的責任方承擔。

第五條其他

雙方約定的其他工程質量保修事項：___________________________________________

本工程質量保修書，由施工合同發(fā)包人、承包人雙方在竣工驗收前共同簽署，作為施工合同附件，其有效期限至保修期滿。

發(fā)包人(公章)：承包人(公章)：

法定代表人(簽字)：法定代表人(簽字)：

年月日年月日

第5篇 項目施工質量委托合同

2023項目施工質量委托委托方： (以下簡稱甲方)

試驗方： (以下簡稱乙方)

施工方： (以下簡稱丙方)

為了保證 項目的施工質量，甲方將有關檢測試驗工作委托給乙方完成，經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商，現(xiàn)就有關事宜達成如下合同條款,以據(jù)共同信守。

一、工程概況

工程地址： 西陵區(qū)20xx年既有建筑外立面綜合整治項目二標段

建設單位項目負責人： 顧遠順 聯(lián)系電話： 20xx20xx598 施工單位： 重慶市欣宏建筑有限責任公司

施工單位項目負責人： 盧元鋒 聯(lián)系電話： 送樣員： 朱紅霞 聯(lián)系電話： 監(jiān)理單位： 宜昌宏業(yè)工程項目管理公司 建設監(jiān)理單位見證員： 聯(lián)系電話： 工程報建面積： 工程所屬區(qū)縣：

二、檢測項目

甲、丙方委托乙方檢測的檢測項目包括(以打“√”為準)：

√見證取樣類檢測 √主體結構工程檢測 √設備安裝工程檢測 □地基基礎工程檢測□鋼結構工程檢測 □室內(nèi)環(huán)境檢測 □變形測量 □建筑節(jié)能檢測 □水質檢測 □基坑監(jiān)測 □安全防護用品檢測

□其他： 。 具體的檢測項目、數(shù)量、依據(jù)及檢測參數(shù)見附件一。

三、收費依據(jù)及標準

1、收費依據(jù)標準：執(zhí)行省物價局、省建設廳《關于湖北省建設工程質量檢測試驗收費標準》(鄂價房服[20xx]20號文)70%收取。

2、見證取樣類檢測(建筑材料檢測)，主體結構工程現(xiàn)場檢測、設備安裝工程檢測、安全防護用品檢測，檢測費用由施工單位支付，其他類檢測費用(包括宜市住[20xx]117號文件范圍內(nèi)的檢測)由甲方支付。

四、付款方式

經(jīng)雙方協(xié)商，在領取相應檢測報告時按該報告所產(chǎn)生的費用據(jù)實決算。

五、甲方義務

1、甲方應保證見證取樣檢測工作由乙方承擔，督促施工單位向乙方提交與項目檢測有關的相關資料。

2、督促施工單位及時通知乙方工程進展情況，按乙方要求做好檢測試驗前的準備工作。

3、督促施工單位按標準、規(guī)范及省市相關規(guī)定取樣、送樣，并按規(guī)定辦理登記手續(xù)，現(xiàn)場檢測項目至少提前一個工作日通知乙方，以便乙方做好測前準備和工作安排。

標簽：委托合同

第6篇 建設工程施工質量反訴狀

反訴人(原審被告)：___________，身份證號等相關信息___________。

被反訴人(原審原告)：___________，身份證號等相關信息___________。

反訴請求：

1、判令被反訴人___________

2、反訴訴訟費用由被告承擔。

事實和理由：

___________

綜上所述，反述人認為___________，為保護公民的___________合法權益不受侵犯，特提起反訴，請法院判如所請，

此致

___________法院

反訴人：___________

___________年___________月___________日

第7篇 施工質量保證書

甲方：________________(以下簡稱甲方)

乙方：________________(以下簡稱乙方)

根據(jù)現(xiàn)場工程需要，為提高工程進度、質量和安全管理，依照《中華人民共和國民法典》、《勞動法》、《建筑裝飾工程承包合同條例》，經(jīng)雙方協(xié)商，自愿達成以下協(xié)議：

一、工程名稱及地點：

二、工程承包方式及內(nèi)容：

三、開工日期為________年________月________日，竣工日期為________年________月________日，共計：________天，

承包價格付款方式：

四、工程質量要求：按公司制定的工程質檢標準及質量規(guī)范執(zhí)行。

五、乙方是甲方下屬單位，乙方必須服從甲方的安排和調(diào)動，配合處理工地上各種事情。

六、乙方必須嚴格遵守本公司的各項規(guī)章制度(詳見施工現(xiàn)場管理制度及處罰制度)。如有違反制度行為，將無條件接受甲方的相應處罰。

七、乙方在甲方的要求下，必需自己解決工地施工人員的數(shù)量，并親臨工地現(xiàn)場監(jiān)督指導施工。如在不延遲工期、保質、保量完成施工任務的基礎上，可減少施工人員。但必須向公司作出書面申請報告，否則因此而造成的損失將由乙方負責。

八、必須按時、保質保量完成工程施工任務，如沒有特殊情況，每延遲工期一天，罰款1000元。

九、在施工過程中，乙方應自覺遵守公司安全條例和防范措施，如出現(xiàn)人為安全事故，概由乙方負責。

十、乙方施工人員應按圖紙正確施工，如由于施工不當造成返工費用由乙方負責。嚴重影響者，甲方有權辭退乙方。

十一、材料送到施工現(xiàn)場，由乙方負責搬運。

十二、甲方及時提供施工所用材料，保證在施工材料申購后五天內(nèi)將材料送到工地，如因甲方無法及時提供材料造成工程延期所造成的所有損失，由甲方負責。

十三、工程驗收由公司委派監(jiān)理或業(yè)主驗收為標準，如維修超過三次本公司有權不再支付乙方任何費用，乙方并負責維修費用。

十四、在一年內(nèi)如本工程出現(xiàn)質量問題，公司安排售后服務隊進行維修，乙方負責全部材料費用及車費等額外開支維修人員工資按每個工日計時80元正計算。

十五、雙方違約：如單方違約，應賠償對方相應的經(jīng)濟損失。

本合同一式叁份，簽字日起生效，工程完工驗收合格并結算所有費用后自動失效。

甲方：________________乙方：________________

(蓋章)(蓋章)

________年________月________日________年________月________日

第8篇 建筑施工質量保證書

由我公司承建施工的工程，任命項目經(jīng)理：代表我公司嚴格執(zhí)行國家有關工程建設的法律法規(guī)，履行施工單位的質量責任和義務確保工程施工質量達到設計要求和建筑工程施工質量驗收規(guī)范的標準。并保證做到：

1、項目部建立工程質量保證體系，項目經(jīng)理對所承建過程的施工質量負責；

2、嚴格按經(jīng)審查合格的'施工圖設計文件施工；保證施工質量符合驗收規(guī)范的標準，不偷工減料，不粗制濫造；

3、工程所有的各種材料、構配件、設備、商品砼等嚴格按規(guī)范的要求，使用前在監(jiān)理或建設單位代表監(jiān)督下取樣檢驗合格后方可使用；

4、嚴格按有關規(guī)定組織有關人員進行檢驗批的施工質量檢查評定。做到對重要功能性分部工程質量先經(jīng)自檢合格，再報建設單位或監(jiān)理單位組織驗收合格后方可進行下道工序施工；

5、消除質量通病，由專人負責檢查落實。對監(jiān)理工程師和質量監(jiān)督人員提出的質量整改意見認真執(zhí)行，及時整改達到質量合格。

6、單位工程竣工驗收時保證：質量控制資料齊全；工程有關安全和功能的檢測資料完整；各分部工程質量均驗收合格；主要功用項目的抽查結果符合相關專業(yè)質量驗收規(guī)范的規(guī)定；觀感質量驗收符合要求；

7、工程竣工驗收交付使用后，在合同規(guī)定的期限內(nèi)履行質量保修責任和義務；

9、因施工原因發(fā)生質量問題，愿意承擔相應責任，接受建設行政主管部門的處罰；

10、我公司保證支持項目經(jīng)理的工作，沒有特殊情況下不中途更換項目經(jīng)理。確需更換時，嚴格履行程序。

保證人：_________

20_________年_________月_________日

建筑施工質量保證書2

若我單位在新建車間1.5厚環(huán)氧地坪等項目招標中，有幸成交，在該項目實施過程中，我方對工程質量做如下保證：

1、依法取得相應等級的資質證書，并在資質等級許可的范圍內(nèi)承攬工程，不轉包或違法分包工程。

2、建立質量責任制，對工程施工質量負責，按照甲方圖紙劃分的區(qū)域和施工技術標準施工，不擅自更改施工方案，不偷工減料，施工過程中發(fā)現(xiàn)問題及時提出意見和建議，以一流的施工，創(chuàng)一流的質量，確保本次施工質量達到優(yōu)良工程標準

3、按照工程設計要求、施工技術要求和合同約定，對進入現(xiàn)場的原材料、用具、機械設備等進行檢驗，未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的，不得使用。

4、建立、健全工程質量檢驗制度，嚴格工序管理，做好分項工程質量驗收及記錄工作。

5、建立、健全教育培訓制度，加強對職工的教育培訓工作未經(jīng)教育培訓及考核不合格的人員，不得上崗作業(yè)。

6、嚴格依法履行建筑工程質量保修義務，（質量保修期至工程竣工驗收合格之日起計算）。

以上是我單位對該工程的質量保證，若工程驗收我方達不到保證的優(yōu)良標準，我方愿接受工程造價的5%作為懲罰。嚴重時，甘愿受法律法規(guī)處罰，并自動撤出現(xiàn)場。

保證人：_________

第9篇 2023年監(jiān)理工程師《合同管理》考點：施工質量控制工作程序

施工質量控制的工作程序：

①備、表、開、批準;開工準備——提交工程開工報審表——審查開工條件——批準開工申請;

②部項、批、自檢;分項分部工程施工——檢驗批完成自檢;

③填表、查驗、簽;填報《報驗申請表》——檢查檢驗批質量——簽署《報驗申請表》;

④預、資、申請驗;本單位工程的各分項分部工程完成——進行內(nèi)部竣工預驗——竣工文件資料準備——申請竣工驗收;

⑤審、簽、竣工驗。審核竣工驗收申請——簽署工程竣工驗收申請——組織工程驗收;