歡迎光臨管理者范文網(wǎng)
當前位置:管理者范文網(wǎng) > 合同范本 > 裝修合同

建筑裝飾裝修合同(16份范本)

更新時間:2024-11-20 查看人數(shù):52

建筑裝飾裝修合同

第1篇 小區(qū)建筑裝飾裝修工程施工合同

2023小區(qū)建筑裝飾裝修工程施工承包方(乙方):________________

發(fā)包方(甲方):________________

茲有乙方現(xiàn)承包甲方發(fā)包的工程,根據(jù)有關法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合本工程的具體情況,甲、乙雙方在平等、自愿的基礎上協(xié)商一致,達成如下條款,并共同遵守執(zhí)行。

一)工程概況

1、工程名稱:________________

2、工程地點:________________

3、承包內(nèi)容:________________

4、承包范圍:________________

5、承包方式:________________

6、質(zhì)量要求:《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規(guī)范》

7、工期要求:_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

二)甲方工作

1、甲方指派________________為駐工地代表,負責履行本合同的相關事宜,全面、全權負責現(xiàn)場的管理工作,對乙方的工程質(zhì)量、進度、用料、安全文明等工作進行監(jiān)督、檢查。向乙方提供臨時水電。

三)乙方工作

1、乙方

________________為駐工地代表,常駐現(xiàn)場,負責履行合同范圍內(nèi)的應盡職責,按照甲方要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務,服從甲方工地代表的監(jiān)督和管理。

2、做好承包范圍內(nèi)各相關工種間的交叉配合工作,竣工驗收交鑰匙前的成品保護工作由乙方負責。

3、未經(jīng)甲方同意,不得擅自拆改原建筑結(jié)構(gòu)或設備管線。

四)關于質(zhì)量的約定

1、乙方須嚴格按照甲方要求和施工圖紙、作法說明及設計變更等進行施工,工程質(zhì)量達到施工合同要求,相關質(zhì)量驗收規(guī)范作為本工程的質(zhì)量評定驗收標準。

2、如因乙方責任原因造成質(zhì)量不合格或不能通過驗收,其返工費用由乙方承擔,工期不順延。

3、如因甲供材料質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。

4、本工程質(zhì)保期為________________年,質(zhì)量保修期自竣工驗收之日起計。保修期內(nèi)如發(fā)生質(zhì)量問題,乙方須無償履行保修責任。

五)關于工期的約定

1、如因甲方不能按約給付乙方工程進度款而影響工期,工期順延。

2、如因乙方責任造成中途無故停工、窩工而影響工期,工期不順延。

3、因業(yè)主等不可抗力的因素而影響工期,工期順延。

六)關于價款和結(jié)算的約定

七)關于材料的約定

八)關于安全生產(chǎn)的約定

九)關于違約責任的約定

1、乙方須自行完成本施工任務,嚴禁乙方將本項目再次進行分包或轉(zhuǎn)包。

2、因乙方責任原因而延誤工期逾期完工,每延期一天乙方向甲方賠付違約金________________元。

3、乙方必須給進場施工的工作人員購買人身保險,在施工中發(fā)生安全生產(chǎn)事故造成人身傷害或財產(chǎn)損失,由乙方承擔經(jīng)濟賠償責任。

4、如乙方違約給甲方造成經(jīng)濟損失,由乙方負責經(jīng)濟賠償,且甲方有權單方終止本合同。

本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自簽訂之日起生效,履行完畢后即終止。其中未盡事宜,雙方友好協(xié)商解決。

甲方(簽章):________________

乙方(簽字):________________

第2篇 建筑裝飾裝修施工熱門合同樣書

裝飾裝修施工合同樣本

-02-27 13:48

相關專題

范文合同范本承包合同裝飾裝修合同樣本裝修施工合同樣本裝飾裝修工程施工合同裝飾裝修施工合同范本裝飾裝修施工合同建筑裝飾裝修施工合同家庭裝飾裝修施工合同住宅裝飾裝修施工合同

隨著現(xiàn)代生活質(zhì)量水平的提高,裝飾裝修也越來越復雜,那么對于裝飾裝修施工合同你是怎樣理解的以下是在小編為大家整理的裝飾裝修施工合同范文,感謝您的欣賞。

裝飾裝修施工合同范文一

發(fā)包方(以下簡稱甲方):

承包方(以下簡稱乙方):

依照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,就乙方承包甲方的裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下協(xié)議:

第一條:工程概況

1.1工程名稱:

1.2工程地點:

1.3工程裝飾裝修建筑面積:

1.4工程內(nèi)容及做法(見報價單和圖紙);

1.5工程承包,采取下列第 種方式:

(1)乙方包工、包全部材料。

(2)乙方包工、包部分材料,甲方提供其余部分材料。

(3)乙方包工。

1.6工程期限____日(以實際工作日計算);

開工日期________年____月____日;

竣工日期________年____月____日。

第二條:工程價款

(1) 工程款:本合同工程造價為(人民幣):金額大寫:

(2)報價單根據(jù)市場經(jīng)濟運作規(guī)則,本著優(yōu)質(zhì)優(yōu)價的原則由雙方約定,作為本合同的附件。詳見本合同附件《裝飾工程預算表》。

第三條: 工程設計

3.1 乙方根據(jù)甲方提供圖紙進行本工程施工,甲方必須提供有關本工程的土建施工圖及有關設計要求。甲方不得隨意更改設計,合同簽訂后甲方若有設計更改必須提前3個工作日通知乙方并支付由此產(chǎn)生的相應費用。

3.2 乙方需嚴格按照甲方提供的圖紙進行施工,不得隨意更改,如因現(xiàn)場需要必須變更,需雙方協(xié)商后確定最終施工方案,乙方方可進行施工。

3.3 乙方編制本工程的裝飾工程預算書提交給甲方,經(jīng)甲、乙雙方共同確認后,作為本工程付款依據(jù)。

第四條: 材料供應

4.1 甲方所提供的材料均應用于本合同規(guī)定的裝潢工程,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。

4.2 乙方提供的材料、設備如不符合質(zhì)量要求,如有差異應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責。

第五條:工程價款及結(jié)算 合同一經(jīng)簽訂,甲方以甲,乙雙方共同確認的預算價款作為依據(jù),按以下約定支付工程款:乙方進場前____日內(nèi),甲方應付總工程款的 %,計 (大寫);當工期進度過半甲方

第二次付總工程款的 %,計 (大寫)。剩余尾款待甲方對工程竣工驗收后結(jié)算,計 (大寫)工程竣工驗收后,乙方提出工程結(jié)算并將有關資料交送甲方,甲方結(jié)清尾款。

第六條:工程工期

6.2 甲方要求比合同約定的工期提前竣工應征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費用。

6.3 甲方未按約定完成工作影響工期,工期順延。

6.4 乙方責任不能按期開工或無故停工影響工期,工期不順延。

6.5 因設計變更或非乙方原因造成停電、停水及不可抗力因素影響,導致停工8小時以上(累計計算),按一天順延工期。

6.6 由甲方自行挑選的材料、設備,因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期,其返工費由甲方承擔,由于乙方施工原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。

6.7 在施工中,因工程質(zhì)量問題、雙方意見不一而造成停工,均不按誤工或延遲工期論處,雙方應主動要求有關部門調(diào)解或仲裁部門協(xié)調(diào)、處理,盡快解決糾紛,以繼續(xù)施工。

6.8 施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工內(nèi)容而延誤工期的,均需簽證,甲方須承擔全部施工費用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承擔責任,工期不變。

6.9 施工中,甲方未經(jīng)乙方同意,私自通知施工人員擅自更改施工內(nèi)容所引起的質(zhì)量問題和延誤工期,甲方自負責任。

第七條:工程質(zhì)量及驗收

7.1 本工程質(zhì)量應達到國家質(zhì)量評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達到優(yōu)良標準時,應向乙方支付由此增加的費用。

7.2 甲,乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù),手續(xù)以 簽單為準。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收,乙方可以自行驗收,甲方應予承認。甲方要求復驗時,乙方按要求辦理復驗。若復驗合格,甲方應承擔復驗費用,由此造成的窩工,工期順延;若復驗不合格,其復驗及返工費用由乙方承擔,工期也予順延。

7.3 工程竣工后,乙方通知甲方驗收,甲方需在____日內(nèi)組織驗收,并辦理移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定期限內(nèi)未能組織驗收需及時通知乙方,另定驗收日期。甲方需承認竣工日期,并承擔乙方的看管及相關費用。

第八條: 安全生產(chǎn)和防火

8.1 因甲方違反有關安全操作規(guī)程、消防條例和防火規(guī)范,導致發(fā)生安全或火災事故,甲方承擔由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。

8.2 因乙方違反有關安全操作規(guī)程、消防條例和防火規(guī)范,導致發(fā)生安全或火災事故,乙方承擔由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。

第九條: 其他事項

9.1 開工前 天,甲方全部騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具,陳x等甲方要采取保護措施。甲方向乙方提供施工所需的水、電等物資及設備(此費用不計入合同價款中),并說明使用注意事項。

9.2 如須拆改建原建筑結(jié)構(gòu),建筑外觀或設備管線,甲方負責到有關部門辦理相關審批手續(xù)。未經(jīng)甲方同意及有關部門批準,乙方不得擅自拆改原建筑結(jié)構(gòu)及設備管線。

9.3 甲方要配合乙方協(xié)調(diào)有關部門做好保衛(wèi)、消防等工作,并承擔相應費用。

9.4 乙方嚴格執(zhí)行施工規(guī)范,安全操作規(guī)程,防火安全規(guī)定,環(huán)境保護規(guī)定,嚴格按照圖紙或說明進行施工,并做好各項質(zhì)量檢查;乙方根據(jù)施工現(xiàn)場如需對圖紙進行改動,在未影響整體效果的情況下,乙方可以不向甲方匯報,否則乙方需征得甲方同意后改變施工方案。

9.5 乙方在施工過程中遵守國家或地方政府對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾消納等工作,處理好由于施工帶來的擾民及周圍單位(住戶)的關系。

9.6 工程竣工未移交甲方之前,乙方負責對施工現(xiàn)場的設施和工程成品進行保護。

第十條:維修約定

10.1 本工程交工后,乙方在裝潢施工范圍內(nèi)承擔保修責任,保修期自工程竣工甲方驗收合格之日算起,為 個工作日。

10.2 因甲方使用不當或甲方的其他原因引起的質(zhì)量問題,乙方實行有嘗維修

10.3 甲方在使用過程中要求更改或增加項目時,乙方實行有嘗服務

第十一條: 違約責任

合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應按合同總金額10%作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應進行補償。

第十二條: 爭議解決

1

2.1 本合同履行期間,雙方如發(fā)生爭議,在不影響工程進度的前提下,雙方應協(xié)商解決?;蛳蚴惺覂?nèi)裝飾行業(yè)協(xié)會投訴,請求解決。

1

2.2 當事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決,或協(xié)商、調(diào)解解決不成時,可以按照本合同約定向仲裁委員會申請仲裁;或向人民提起訴訟。

第十三條: 合同的變更和終止

1

3.1 合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內(nèi)容,應經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補充協(xié)議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書面形式提出,應按合同總價款的10%交付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。

1

3.2 施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議后,可視為本合同解除。

第十四條: 合同生效

1

4.1 本合同和合同附件向雙方蓋章,簽字后生效。

1

4.2 補充合同與本合同具有同等的法律效力。

1

4.3 本合同(包括合同附件、補充合同)一式 份,甲乙雙方各執(zhí)壹份。

第十五條: 附件

1

5.1 施工圖紙共 張。

1

5.2 裝修預算書(經(jīng)甲乙方共同簽字確認)共 頁

1

5.3 其他: 共 頁

甲方(簽章): 乙方(簽章):

委托代理人: 法定代表人:

電 話: 電 話:

________年____月____日________年____月____日

第3篇 20xx建筑裝飾裝修合同

甲方(發(fā)包方):_________

身份證號碼:_________

電話:_________

乙方(承包方):_________

資質(zhì)證書號:

身份證號碼:_________

聯(lián)系人:_________

電話:_________

第一條 工程概況

1.1 工程地點:_________市_________區(qū)(縣)_________路_________號_________樓_________室。

1.2 住房結(jié)構(gòu):_________房型_________房_________廳_________套,施工面積_________平方米。

1.3 工程造價:家庭居室裝飾裝修工程的價格,根據(jù)市場競爭、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價的原則,約定如下:總價款:_________元,大寫(人民幣):_________。其中:材料費:_________,人工費:_________,管理費:_________,設計費:_________,垃圾清運費:_________,稅金:_________,其他費用:_________。(詳見附表三:家庭居室裝飾裝修工程報價單)。經(jīng)雙方認可,變更施工內(nèi)容,變更部分的工程款按實另計。

1.4 工程承包方式:雙方商定采取下列第_________種方式。

(1)乙方包工、包全部材料。(見附件五:乙方提供裝飾裝修材料明細表)

(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料(見附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細表,附件五:乙方提供裝飾裝修材料明細表);

(3)乙方包工、甲方包全部材料(見附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細表)。

1.5 工程期限_________天;開工日期_________年_________月_________日,竣工日期_________年_________月_________日

1.6 工程內(nèi)容及做法(見附表一:裝飾裝修工程施工項目確認表、附表二:裝飾裝修工程內(nèi)容和做法一覽表)。

第二條 施工單位資格

2.1 凡承接家庭居室裝飾裝修工程的單位,應當持有建設行政主管部門頒發(fā)的具有建筑裝飾裝修工程承包范圍的《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書》。

2.2 乙方是經(jīng)過工商行政管理機關核準登記的企業(yè)法人,通過最近一次企業(yè)年檢,具有經(jīng)建設行政主管機關審定的從事民用建筑裝飾裝修工程的資質(zhì),資質(zhì)等級符合本次施工的要求。乙方不具備營業(yè)資格或相應資質(zhì)的,甲方有權終止本合同,乙方應當立即返還甲方已支付的費用,并賠償損失。

2.3 對于承接家庭居室裝飾裝修工程的個體裝飾裝修從業(yè)者,應當持所在地鄉(xiāng)鎮(zhèn)以上人民政府有關主管部門出具的務工證明、本人身份證、暫時居住證,向工程所在地的建設行政主管部門或者其指定的機構(gòu)登記備案,實行“登記注冊、培訓考核、技能鑒定、持證上崗”的制度。具體辦法由省、自治區(qū)、直轄市人民政府建設行政主管部門制訂。

2.4 凡沒有《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書》或者建設行政主管部門發(fā)放的個體裝飾裝修從業(yè)者上崗證書的單位和個人,不得承接家庭居室裝飾裝修工程。

第三條 工程監(jiān)理

若本工程實行工程監(jiān)理,甲方(或乙方)與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》,并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責等通知乙方(或甲方)。

第四條 施工圖紙

雙方商定施工圖紙采取下列第_________種方式提供:

4.1 甲方自行設計并提供施工圖紙,交圖時間為_________年_________月_________日,圖紙一式三份,甲方、乙方、施工隊各執(zhí)一份。(見附件六:家庭裝飾裝修工程設計圖紙);

4.2 甲方委托乙方設計施工圖紙,圖紙一式三份,甲方、乙方、施工隊各執(zhí)一份(見附件六:家庭裝飾裝修工程設計圖紙),設計費由甲方支付(此費用不在工程價款內(nèi));

4.3 施工圖紙雙方簽字后生效。

第五條 甲方權利義務

5.1 開工前_________天,為乙方入場施工創(chuàng)造條件。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物;對只能部份騰空的房屋中所滯留的家具、陳設應采取保護措施,以不影響施工為原則。乙方施工人員對甲方施工現(xiàn)場的牲口應認真清點及保護,并且雙方簽訂“物品清單”;

5.2 開工前將原有的電話設備拆除;提供施工期間的水源、電源,并說明使用注意事項;

5.3 負責協(xié)調(diào)施工隊與鄰里之間的關系;

5.4 禁止拆動室內(nèi)承重結(jié)構(gòu),如需拆、改建筑的承重、非承重結(jié)構(gòu)或遷改廚、衛(wèi)位置及設備管線,應負責到有關部門辦理相應的審批手續(xù);

5.5 參與對工程質(zhì)量、施工進度的監(jiān)督及對材料進場、工程竣工的驗收;

5.6 工程所在的物業(yè)管理部門所收施工押金及各項物業(yè)管理費用,由甲方交納(出入證除外),乙方協(xié)助提供物業(yè)管理所需的相關材料;

5.7 未經(jīng)原設計單位或者具有相應資質(zhì)等級的設計單位提出設計方案,甲方不得變動建筑主體和承重結(jié)構(gòu);

5.8 甲方無權要求乙方移動或改造暖氣、燃氣管線;

5.9 房屋裝飾裝修所產(chǎn)生的廢棄物不得亂倒亂放,甲方應當按照物業(yè)管理單位、房屋所在地居民委員會或者單位房屋管理部門規(guī)定的地點、方式、時間堆放,并按有關規(guī)定清運;

5.10 甲方不得拒絕和阻礙物業(yè)管理單位依據(jù)住宅室內(nèi)裝飾裝修管理服務協(xié)議的約定,對住宅室內(nèi)裝飾裝修活動的監(jiān)督檢查;

5.11 甲方進行裝修不得損壞房屋原有節(jié)能設施,降低節(jié)能效果;

5.12 未經(jīng)批準,甲方不得隨意在承重墻上穿洞,拆除連接陽臺門窗的墻體,擴大原有門窗尺寸或者另建門窗;不得隨意增加樓地面靜荷載,在室內(nèi)砌墻或者超負荷吊頂、安裝大型燈具及吊扇;不得任意刨鑿頂板,不經(jīng)穿管直接埋設電線或者改線;

5.13 未經(jīng)批準,甲方不得損壞給排水、供電、供氣、消防、通訊等公共設施,不得損壞他人的房屋及物品。

5.14 因進行家庭居室裝飾裝修而造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等,應由甲方負責修復和賠償;如屬乙方的責任,由甲方找被乙方負責修復和賠償。

第六條 乙方權利義務

6.1 施工中嚴格執(zhí)行國家《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》,保證工程質(zhì)量,按期完成工程;

6.2 安承接家庭居室裝飾裝修工程的單位和個人,應當采取必要的安全防護和消防措施,保障作業(yè)人員和相鄰居民的安全;

6.3 保護好原居室室內(nèi)的家具和陳設,保證居室內(nèi)上、下管道的暢通;

6.4 家庭居室裝飾裝修所形成的各種廢棄物,應當按照有關部門指定的位置、方式和時間進行堆放及清運。嚴禁從樓上向地面或由垃圾道、下水道拋棄因裝飾裝修居室而產(chǎn)生的廢棄物及其他物品;

6.5 乙方設計師負責對甲方提供咨詢、設計、報價等相關服務。合同簽訂后,乙方執(zhí)行工程施工的代表人為乙方派出的項目經(jīng)理。甲方關于工程的相關事宜均應與乙方項目經(jīng)理聯(lián)系,以確保工程中的統(tǒng)一指揮和管理;

6.6 乙方自行采購或者向甲方推薦使用不符合國家標準的裝飾裝修材料,造成空氣污染超標的,造成損失的,依法承擔賠償責任;

6.7 乙方采用的裝飾材料不得以次充好、弄虛作假。

6.8 乙方施工應符合有關規(guī)范要求,不得偷工減料、粗制濫造;

6.9 乙方不得野蠻施工,危及建筑物自身的安全;

6.10 乙方不得欺行霸市、強迫交易;

6.11 乙方不得冒用其他企業(yè)名稱和商標;

6.12 乙方不得損害居民和其他經(jīng)營者權益;

6.13 在居民居住的地域,十二時三十分至十四時三十分、十九時至次日七時之間,乙方不得從事產(chǎn)生噪聲的房屋裝飾裝修活動。

第七條 工程變更

7.1 為確保甲方工程質(zhì)量、工期及保修服務,合同簽訂后如有工程項目或施工方式的變更,須由雙方協(xié)商后簽署書面協(xié)議《裝飾裝修工程變更單》(見附件七:家庭裝飾裝修工程變更單),同時調(diào)整相關工程費用及工期,口頭或口頭協(xié)議均視為無效;凡甲方直接與乙方現(xiàn)場工作人員商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果,均由甲方承擔;

7.2 合同簽訂后,甲方工程減項超過總工程款5%以上時,須向乙方支付減項總額8%的變更費。若甲方減項所用的材料乙方已定購或運到現(xiàn)場,甲方需另外支付材料來回托運、損耗及退貨費用;若甲方要求減少的施工項目已施工,甲方需支付乙方該項目的施工費、材料費、管理費及拆除費;

7.3 甲方第二次支付工程款后增加的施工,乙方需在收到甲方該增加項目100%的工程款后方予以施工。

第八條 材料的提供

8.1 由甲方提供的材料、設備,其規(guī)格、質(zhì)量應符合設計要求(見附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細表)。甲方應按時將材料、設備運到施工現(xiàn)場并通知乙方,雙方共同驗收并辦理交接手續(xù);若甲方未按時提供材料或材料的規(guī)格、質(zhì)量不符合設計要求,由此而延誤工期或影響工程質(zhì)量,責任由甲方承擔;

8.2 由乙方提供的材料、設備的(見附件五:乙方提供裝飾裝修材料明細表),乙方應在材料、設備運到施工現(xiàn)場的時間提前通知甲方,雙方共同驗收;若乙方所供材料的品牌、規(guī)格、質(zhì)量與報價單不符,甲方有權拒絕使用,由此而延誤工期或影響工程質(zhì)量,責任由乙方承提;

8.3 甲方確定材料品牌、規(guī)格、型號或價位標準,由乙方負責為甲方代購的(見附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細表。應備注乙方代購),在材料運至施工現(xiàn)場并經(jīng)甲方驗收認定后方可使用。乙方收取甲方的材料代購費為材料采管費(材料款的_________%)+材料運輸費(根據(jù)實際情況確定);若施工過程中因材料質(zhì)量問題造成的退貨、換貨,以及因此延誤工期,均由甲方承擔任;

8.4 除合同注明外,五金(門鎖、拉手、水龍頭等)、石材、瓷磚、設備、潔具、燈具等,均由甲方購買并按時運到現(xiàn)場;若需要乙方代購,加收所購材料款_________%的采購費及運輸費。

第九條 工期延誤

9.1 對以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)甲方確認,工期相應順延:

(1)工程量變化和設計變更;

(2)不可抗力;

(3)甲方未按時參加階段驗收而造成的停工;

(4)甲方同意工期順延的其他情況。

9.2 因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延;因甲方提供的材料、設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的,返工費用由甲方承擔,工期順延;

9.3 甲方未按期支付工程款,合同工期相應順延;

9.4 因乙方供材或施工等原因不能按期完工的,工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的,返工費用由乙方承擔,工期不順延。

第十條 質(zhì)量標準

10.1 工程質(zhì)量

(1)乙方必須按照設計文件和國家現(xiàn)行的技術標準、規(guī)范進行施工。

(2)乙方所承包的工程,必須全部達到國家現(xiàn)行的工程質(zhì)量驗收標準,工程一次驗收合格率達到100%,優(yōu)良率達到_________。

(3)凡因乙方原因造成的施工質(zhì)量不合格的工程,乙方應在甲方規(guī)定的時間內(nèi)無償返工,達到工程質(zhì)量驗收標準。返工后仍達不到的,由乙方承擔違約責任。由于甲方原因達不到工程質(zhì)量標準的,由甲方承擔返工責任及經(jīng)濟支出。

10.2 雙方約定本工程施工質(zhì)量按下列第_________項標準驗收:

(1)《gb50210-20xx建筑裝飾裝修工程質(zhì)理驗收規(guī)范》

(2)《_________市家庭房屋裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規(guī)定》

(3)其它驗收標準:_________

10.3 施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議時:

(1)可向_________市消費者協(xié)會家庭裝飾裝修投訴中心或_________市建筑裝飾協(xié)會投訴進行調(diào)解;

(2)如不服調(diào)解,由雙方同意的工程質(zhì)量檢測機構(gòu)鑒定,所需費用及因此造成的損失,由責任方承擔。雙方均有責任,由雙方根據(jù)其責任分別承擔。

第十一條 工程驗收和保修

11.1 雙方約定在施工過程中分下列三個階段對工程質(zhì)量進行驗收:

(1)水、電管線,防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗收;

(2)油漆、面層涂料施工前驗收;

(3)竣工驗收。乙方應提前二天通知甲方進行各階段驗收,各階段驗收合格后應填寫工程驗收單(見附件八:工程驗收單)。若甲方接到通知后,未按時參加驗收,乙方有權停工等待,由此給乙方造成的工期延誤及其它損失均由甲方承擔;

11.2 保修

(1)工程竣工驗收合格并結(jié)清工程余款后,乙方向甲方辦理移交手續(xù)(見附件九:工程結(jié)算單),并填寫工程保修單(保修期為貳年)(見附件十:工程保修單)。

(2)在正常使用條件下,住宅室內(nèi)裝飾裝修工程的最低保修期限為二年,有防水要求的廚房、衛(wèi)生間和外墻面的防滲漏為五年。保修期自住宅室內(nèi)裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。

第十二條 工程款支付方式

12.1 雙方約定按下列第_________種方式支付工程款:

(1)本合同簽訂后,開工前_________至_________日,甲方支付相當于總價款_________%的工程款;

(2)完成_________%的工程量之日后的_________日內(nèi),甲方支付相當于總價款_________%的工程款;

(3)竣工驗收后_________日內(nèi),甲方支付相當于總價款_________%的工程款。

(4)竣工驗收合格_________年后或雙方約定的保修期滿,甲方支付相當于總價款_________%的工程款。

甲方支付工程款,乙方的業(yè)務員或施工人員收取的,視為乙方收取。

12.2 因變更施工內(nèi)容導致總價款增減的,甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增、減部分的款項。

12.3 雙方款項往來,均應出具收據(jù)。施工結(jié)束,甲方全額付清應付款項后,乙方應當出具合法發(fā)票。

12.4 竣工驗收合格后,甲方有權留取相當于工程總價款的_________%的保修基金??⒐を炇蘸细窈骭________年內(nèi)沒有發(fā)生工程質(zhì)量問題的,甲方應將保修基金全額退還乙方。

第十三條 違約責任

13.1 合同簽訂后,合同任何一方提出解除合同或無論因何原因違約造成合同無法履行的,應及時通知另一方,經(jīng)雙方協(xié)商同意后,可辦理終止或延期履行合同手續(xù),違約方應向守約方支付工程造價_________%的違約金;若因此造成損失的,違約方應予以賠償。

13.2 工程未驗收合格或未結(jié)清尾款而未移交,甲方使用或擅自動用工程成品的,工程視為合格,由此而造成損失的由甲方負責,并視為甲方自動放棄保修及維修權利且乙方仍有追收尾款的權利。

13.3 甲方未按期支付工程款的,乙方有權停工,每延誤一日向乙方支付工程總造價2‰的違約金。

13.4 由于乙方原因,工程質(zhì)量達不到雙方約定的質(zhì)量標準,乙方負責修理,所需修理費用由乙方承擔,工期不予順延。

13.5 由于甲方或乙方原因致使工期延誤,每延誤一日由責任方向?qū)Ψ街Ц豆こ炭傇靸r的2‰作為違約金。

第十四條 合同爭議的解決方式

雙方發(fā)生爭議協(xié)商解決不成時,按下列第_________種方式解決:

14.1 向_________仲裁委員會申請仲裁;

14.2 向人民法院起訴。

第十五條 其他具體規(guī)定

15.1 工程地在_________市區(qū)以外的裝飾工程,乙方加收工程總造價的3%-10%的遠程施工費;

15.2 因工程施工而產(chǎn)生的垃圾,由乙方負責清運到政府規(guī)定的垃圾堆放點,甲方應支付垃圾清運費用(人民幣)_________元,(此費用不在工程款內(nèi));

15.3 施工期間,甲方將外屋門鑰匙_________把,交給乙方施工負責人_________負責保管。工程竣工移交后,甲方負責提供新鎖_________把,由乙方當場負責安裝好交付甲方使用;

15.4 施工期間,乙方每天的工作時間為:上午_________點_________分至_________點_________分;下午_________點_________分至_________點_________分。

第十六條 附則

16.1 本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。

16.2 甲、乙雙方直接簽訂合同的,本合同一式兩份,雙方簽字(蓋章)后生效,甲、乙雙方各持一份。

16.3 凡在_________市各家庭裝飾裝修市場內(nèi)簽訂合同的,本合同一式三份,甲、乙雙方及市場有關部門簽字(蓋章)后生效,三方各持一份。

16.4 合同履行完后自動終止。

16.5 本合同實行當事人自愿鑒證,以保護合同當事人的合法權益。

16.6 合同附件為本合同的組成部份,與本合同具有同等法律效力。

第十七條 合同的解釋

本合同未盡事宜或條款內(nèi)容不明確,合同雙方當事人可以根據(jù)本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯(lián)條款的內(nèi)容,按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力,除非解釋與法律或本合同相抵觸。

甲方(簽字):_________ 乙方(蓋章):_________

簽訂地點:_________

_________年____月____日

第4篇 建筑裝飾裝修勞務分包合同

2023建筑裝飾裝修勞務分包發(fā)包方:(以下簡稱甲方)

分包方:(以下簡稱乙方)

依照《中華人民共和國民法典》,甲方將承建的___工程勞務分包給乙方。

為明確甲、乙雙方權利、義務,結(jié)合工程的實際情況,經(jīng)雙方協(xié)商一致,達成如下協(xié)議:

一、工程名稱:

二、建筑面積:_________平方米

三、工程總金額:_______元

四、工程期限:___年___月___日至___年___月___日

五、質(zhì)量等級:

六、工程款支付:開工一月后付___萬元,其余待工程完工后___付清。

七、乙方在施工過程中必須達到特殊工種持證率100%,技工持證率85%,平工持證率60%。

八、分包工程質(zhì)量必須全部合格,質(zhì)量要求須由甲方現(xiàn)場項目部質(zhì)監(jiān)負責人按國家所規(guī)定的有關施工驗收規(guī)范和標準驗收和簽發(fā)。

九、分包工期:乙方進場后按項目下達的生產(chǎn)工期施工,每延長一天,罰款元,以此類推。

十、乙方的個人所得稅等有關稅費由甲方代扣代繳納,并向乙方出具納稅證明。

十一、臨時設施水、電費由___方承擔。

十二、乙方必須與農(nóng)民工簽定勞動用工合同。

十三、乙方必須嚴格按照《勞動合同法》和建設部關于《建設領域農(nóng)民工工資支付暫行辦法》等法律、法規(guī)的規(guī)定支付農(nóng)民工工資,不得拖欠或克扣工資,工資發(fā)放應編制工資表,并將簽字發(fā)放后的工資表報甲方項目部備案。

十四、本合同未盡事宜,雙方均應本著誠實信用的原則按有關規(guī)定協(xié)商解決,若在此前提下仍不能解決,向甲方所在地人民法院起訴。

十五、本合同一式___份,甲方持___份,乙方持___份,具有同等法律效力,雙方簽字蓋章后生效分包工程完工交驗后自然失效。

甲方: 乙方:

法定代表人: 法定代表人:

委托代理人: 委托代理人:

現(xiàn)場代表: 分包商:

___年___月___日 ___年___月___日

第5篇 建筑裝飾裝修工程施工合同違約訴訟書

原告:______________有限公司,住所地:________市__________路_________室。

法定代表人:______________,_____________有限公司董事長。

被告:_________________,男,________年________月________日出生,漢族,住__________市__________區(qū)__________路_________號。

訴訟請求

一、判令被告支付原告工程款_________元,違約金_________元;

二、本案訴訟費由被告承擔。

事實與理由

原告于________年________月________日同被告簽訂《建筑裝飾裝修工程施工合同》,合同約定由原告承包被告發(fā)包的_____________項目,合同價款為人民幣_________萬元,雙方約定合同生效后由被告分四次向原告支付,具體付款方式為:_________________簽訂合同當日支付_________萬元;本項目二樓、三樓地下室及一樓后包房完工支付_________萬元;項目整體完工后三個月至一百天內(nèi)支付_________萬元,并約定如在一百天后支付每延期一天被告應按照_________元/天的標準向原告支付滯納金(違約金);工程驗收_________個月后_________天內(nèi)支付剩余_________萬元。合同簽訂后,原告如約履行了合同義務,而被告卻在支付第一筆合同價款和第二筆價款的一半(即_________萬元)后以種種理由推拖支付剩余款項。由此給原告造成了巨大的經(jīng)濟損失,為維護原告的合法權益,特依據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第119條之規(guī)定訴至貴院,請依法判決,以維護原告的合法權益。。

此致

__________市__________區(qū)人民法院

具狀人:______________

________年________月________日

第6篇 建筑裝飾裝修施工標準合同范本

委托方(甲方):_________________

承接方(乙方):_________________

工程項目:_______________________

分公司 (以下稱甲方)系_________________公司依法設立的分支機構(gòu),具有獨立的簽訂和履行合同的資格和能力。_________________有限公司(以下稱乙方) 系根據(jù)我國法律注冊的合法組織,具有簽訂履行本合同的資格和能力。

甲方根據(jù)通信建設需要將_________________工程發(fā)包給乙方建設施工,乙方同意作為承包方承包該項目工程。為明確甲乙雙方的權利、義務,保證本工程順利完成,根據(jù)《中華人民共和國 合同法 》及其他有關法律、 法規(guī) ,本著平等、自愿、公平和誠實信用的原則,經(jīng)雙方友好協(xié)商一致,簽訂本合同。

第一條 工程概況

(一)工程名稱: ______________________________。

(二)工程地點:_______________________________。

(三)總計:施工面積_____________________平方米。

(四)施工內(nèi)容:

本工程項目如下:

1. 拆除維修

2.建筑裝修

3.電氣照明

4.綜合布線

5.配電工程

6.消防工程及報批驗收

7.工程開工日期:________年____月____日

8.工程竣工日期:________年____月____日

9.工程總天數(shù):________________________________天

第二條 工程價款

(一) 包括為實施和完成合同所需的勞務、材料、機械、安裝、質(zhì)檢、保修、管理、利潤、稅金、政策性調(diào)價、施工措施費用、市場變化以及合同所含的所有責任、義務和風險等各項應有費用

(二)工程總價款(金額大寫)_________ 元(含稅金)。

第三條 質(zhì)量要求

(一)工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱,經(jīng)雙方認可

(二)施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求,雙方應確認,增加的費用,應另簽訂補充合同

(三)甲方如自聘工程監(jiān)理,須在工程開工前通知乙方,以便于工作銜接

(四)所有隱蔽工程必須經(jīng)甲方代表簽證認可后方可隱蔽。

第四條 材料供應

(一)本工程系包工包料工程,在裝修工程承包范圍內(nèi)施工所需材料或產(chǎn)品原則上由乙方采購,乙方所用裝修材料必須與設計方案要求相符,達到合格以上,其材料、產(chǎn)品品牌、型號、規(guī)格、質(zhì)量、性能等必須符合設計要求和防火要求,嚴禁使用改制鋼材材料

(二)在承包范圍內(nèi)施工所需的主要材料,其品牌、等級、價格等進場前必須經(jīng)甲方委托的監(jiān)理簽字確認

(三)乙方須嚴格按照國家有在價格條例規(guī)定,對本合同中所用材料一律實行明碼標價。詳見本合同附件

(二)《裝潢工程材料預算表》。甲方所提供的材料均應用于本合同規(guī)定的裝潢工程,非經(jīng)甲方同意,不得挪

作他用。乙方如挪作他用,應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方

(四)乙方提供的材料、設備如不符合質(zhì)量要求,或規(guī)格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責

(五)乙方負責采購供應的材料、設備,詳見本合同附件預算單的內(nèi)容,應該是符合設計要求的合格產(chǎn)品,并應按時供應到現(xiàn)場。材料經(jīng)乙方驗收后,由乙方負責保管,由于保管不當而造成損失,由乙方負責賠償。

第五條 付款方式

(一)因本工程需要進行拆除修補裝修,裝修工程總價款定為_________元,先預付裝修總價款的_____%,合計 元,于簽定合同后___ _天內(nèi)支付

(二)工程進度款:待裝修工程完成達到_____%,經(jīng)監(jiān)理單位和發(fā)包人審核確認后支付合同價的_____%,合計 元,工程驗收合格后再付 ____%,合計 元,工程決算審計后 ___天內(nèi)按審定數(shù)留下的 ____%質(zhì)保金后付清余款,合計 元,質(zhì)保金__ _%待保修期滿后支付保修期為____月合計 元

第六條 施工技術要求

(一)施工工期:承包人可根據(jù)自身技術力量及施工組織的合理安排縮短工期。施工工期應包括返工的工期在內(nèi),發(fā)生連續(xù)停水、停電________小時,工期可順延,以當?shù)刈詠硭?、電力公司的停水、停電通知為準,雙方簽字確認。工期延誤按延誤一天進行________元罰款

(二)由于乙方施工原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變

(三)在施工中,因工程質(zhì)量問題、雙方意見不一而造成停工,均不按誤工或延遲工期論處,雙方應主動要求有關部門調(diào)解或仲裁部門協(xié)調(diào)、處理,盡快解決糾紛,以繼續(xù)施工。

第七條 工程驗收

(一)工程質(zhì)量驗收,除隱蔽工程需分段驗收外,待工程全部結(jié)束后,

乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結(jié)算和移交手續(xù)

(二)驗收標準按照國家有關標準執(zhí)行。

第八條 其他事項

(一)乙方應根據(jù)施工現(xiàn)場條件,合理制定施工組織設計,施工圖以外所發(fā)生的按規(guī)定非甲方原因的費用由乙方自行負責

(二)乙方需午間、夜間 加班 施工,所引起的噪音超標費由乙方自行承擔

(三)乙方應協(xié)調(diào)好當?shù)赜嘘P部門的關系,出現(xiàn)問題由乙方自行協(xié)調(diào)

(四)建設單位可以根據(jù)需要增加或減少工作量

(五)乙方不得將工程轉(zhuǎn)包或分包

(六)本裝修工程的施工圖,由乙方按施工價的________%一次性支付設計費,交由我公司轉(zhuǎn)交設計者,(設計費在首期 工程款 撥付當日付清)

(七)乙方應在接到施工通知書之日起________內(nèi)辦妥所需手續(xù)并與我公司簽定 施工合同 ,并在約定的開工日期內(nèi)及時組織施工,否則乙方承擔一切責任,并取消施 工資 格,終止施工合同

(八)嚴格履行合同,實行信譽工期,如果因延遲完工,如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資,舉查后均按違約論處

(九)在裝潢施工范圍內(nèi)承擔保修責任,保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起,為________個月。

第九條 違約責任

合同生效 后,在 合同履行 期間,擅自 解除合同 方,應按合同總金額的________%作為 違約金 付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應進行補償。

第十條 爭議解決

本合同履行期間,雙方如發(fā)生爭議,在不影響工程進度的前提下,雙方應協(xié)商解決。當事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決,或協(xié)商、調(diào)解解決不成時,可以按照本合同約定向甲方所在地人民提起 訴訟 。

第十一條 合同的變更和終止

(一)合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內(nèi)容,應經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補充協(xié)議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書面形式提出,應按合同總價款的________%交付違約金,并辦理終止合同手續(xù)

(二)施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理 清算 手續(xù),訂立終止合同協(xié)議后,可視為本 合同解除 。

第十二條 合同生效

(一)本合同和合同附件向雙方蓋章,簽字后生效

(二)補充合同與本合同具有同等的法律效力

(三)本合同(包括合同預算、補充合同)一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。

第十三條 補充改動事項

甲方(業(yè)主):________(簽章) 乙方:________(簽章)

住所地址:____________________ 企業(yè)地址:____________

法人代表 :____________________ 法人代表:____________

委托 代理 人:__________________ 委托代理人:__________

簽約日期:________年____月____日

第7篇 建筑裝飾裝修合同范本

發(fā)包方(甲方)________________________

承包方(乙方)________________________

按照《中華人民共和國合同法》、《建筑裝飾裝修管理規(guī)定》和其它法律、法規(guī),結(jié)合本工程具體情況,雙方達成如下協(xié)議。

第1條 工程概況

1.1、工程名稱:

1.2、工程地點:

1.3、承包范圍:

1.4、承包方式:

1.5、工期:____天,本工程自______年____月____日開工,于______年____月____日竣工。

1.6、工程質(zhì)量:

1.7、合同價款(人民幣大寫)______________________________

第2條 甲方工作

2.1、開工前____天,向乙方提供經(jīng)確認的施工圖紙或作法說明份,并向乙方進行現(xiàn)場交底。全部騰空或部分騰空房屋,消除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設備,并說明使用注意事項。辦理施了所涉及的各種申請、批件等手續(xù)。

2.2、指派 為甲方駐工地代表,負責合同履行。對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)督檢查,辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。

2.3、委托 監(jiān)理公司進行工程監(jiān)理,監(jiān)理公司任命 為監(jiān)理工程師。其職責在監(jiān)理合同中應明確,并將合同副本交乙方____份。

2.4、負責保護好周圍建筑物及裝修、設備管線、古樹名木、綠地等不受損壞,并承擔相應費用。

2.5、如確實需要拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設備管線,負責到有關部問辦理相應審批手續(xù)。

2.6、協(xié)調(diào)有關部門做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作,并承擔相應費用。

第3條 乙方工作

3.1、參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場交底,擬定施工方案和進度計劃,交甲方審定。

3.2、指派 為乙方駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務,解決有乙方負責的各項事宜。

3.3、嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工,做好各項質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗收,編制工程結(jié)算。

3.4、遵守國家或地方政府及有關部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,妥善保護好施工現(xiàn)場周圍建筑物、設備管線等不受損壞。做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾清運等工作,處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶)的關系。

3.5、施工中未經(jīng)甲方同意或有關部門批準,不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設備管線。

3.6、工程竣工未移交甲方之前,負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。

第4條 關于工期的約定

4.1、甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費用。

4.2、因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期順延。

4.3、因乙方責任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延。

4.4、因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響,導致停工8小時以上(一周內(nèi)累計計算)工期相應順延。

第5條 關于工程質(zhì)量及驗收的約定

5.1、本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范》(jgj73-91)《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定統(tǒng)一標準》(gbj30-88)等國家制定的施工及驗收現(xiàn)范為質(zhì)量評定驗收標準。

5.2、本工程質(zhì)量應達到國家質(zhì)量評定_________標準。

5.3、甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收,乙方可自行驗收,甲方應予承認。若甲方要求復驗時,乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格,甲方應承擔復驗費用,由此造成停工,工期順延;若復驗不合格,其復驗及返工費用由乙方承擔,但工期也予順延。

5.4、由于甲方提供的材料、設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。

5.5、由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不順延。

5.6、工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知____日內(nèi)組織驗收,并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)未能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期。

第6條 關于工程價款及結(jié)算的約定

6.1、雙方商定本合同價款采用第____種:

(1) 固定價格。

(2) 固定價格加____%包干風險系數(shù)計算。包干風險包括____________內(nèi)容。

(3) 以可調(diào)價格:按照深圳市有關工程計價規(guī)定計算造價,并按有關規(guī)定進行調(diào)整和竣工結(jié)算。

6.2、本合同生效后,甲方分____次,按下表約定支付工程款,尾款竣工結(jié)算時一次結(jié)清。

撥款分____次進行,撥款____%金額

6.3、工程竣工驗收后,乙方提出工程結(jié)算并將有關資料送交甲方。甲方自接到上述資料____天內(nèi)審查完畢,到期未提出異議,視為同意。并在____天內(nèi),

結(jié)清尾款。

第7條 關于材料供應的的約定

7.1、本工程甲方負責采購供應的材料、設備(見附表一),應為符合設計要求的合格產(chǎn)品,并應按時供應到現(xiàn)場。凡約定由乙方提貨的,甲方應將提貨手續(xù)移交給乙方,由乙方承擔運輸費用。由甲方供應的材料、設備發(fā)生了質(zhì)量問題或規(guī)格差異,對工程造成損失,責任由甲方承擔。甲方供應的材料,經(jīng)乙方驗收后,由乙方負責保管,甲方應支付材料價值 %的保管費。由于乙方保管不當造成損失,由乙方負責賠償。

7.2、凡由乙方采購的村料、設備,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應禁止使用。若已使用,對工程造成的損失由乙方負責。

第8條 有關安全生產(chǎn)和防火的約定

8.1、甲方提供的施工圖紙或作法說明,應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規(guī)范。

8.2、乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規(guī)、規(guī)范。

8.3、由于甲方確認的圖紙或作法說明,違反有關安全操作規(guī)程、消防條例和防火設計規(guī)范,導致發(fā)生安全或火災事故,甲方應承擔由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。

8.4、由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關安全操作規(guī)程,消防條例,導致發(fā)生安全或火災事故,乙方應承擔由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失。

第9條 獎勵和違約責任

9.1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天,甲方支付乙方________元。甲方不按合同的約定撥付款,每拖期一大,按付款額的____%支付滯納金。

9.2 由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方 元違約金。甲方要求提前竣工,除支付趕工措施費外,每提前一天,甲方支付乙方________元,作為獎勵。

9.3、乙方按照甲方要求,全部或部分工程項目達到優(yōu)良標準時,除按本合同5.2款增加優(yōu)質(zhì)價款外,甲方支付乙方________元,作為獎勵。

9.4、乙方應妥善保護甲方提供的設備及現(xiàn)場堆放的家具、陳設和工程成品,如造成損失,應照價賠償。

9.5、甲方未辦理裝修的任何手續(xù),擅自同意拆改原有建筑物結(jié)構(gòu)或設備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由甲方負責并承擔損失。

9.6、未經(jīng)甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔損失。

9.7、因一方原因,合同無法繼續(xù)履行時,應通知對方,辦理合同終止協(xié)議,并由責任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。

第10條 爭議或糾紛處理

第8篇 建筑裝飾裝修施工合同范本

合同編號:___xxxx_______

________年____月____日

發(fā)包方(以下簡稱甲方):

承包方(以下簡稱乙方):

按照《中華人民共和國 合同法 》和《建筑安裝 工程承包合同 條例》的規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,雙方達成如下協(xié)議。

第一條、工程概況

1、工程名稱:

2、工程地點:

3、承包方式:

4、工程面積:

5、工程期限:

本工程自________年____月____日開工,于________年____月____日竣工。

第二條、工程項目價款

1、 工程款 :本合同工程造價為(人民幣):___xxxx____

金額大寫:___xxxx_______xxxx_______。

2、報價單根據(jù)市場經(jīng)濟運作規(guī)則,本著優(yōu)質(zhì)優(yōu)價的原則由雙方約定,作為本合同的附件。詳見本合同附件《裝飾工程預算表》。

第三條、工程圖紙

甲方提供的施工圖紙或作法說膽,應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規(guī)范。

乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的 法規(guī) 、規(guī)范。

由于甲方確認的圖紙或做法說明,違反有關安全操作規(guī)程、消防條例和防火設計規(guī)范,導致發(fā)生安全或火災事故,甲方應承擔由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。

第四條、材料供應

本工程凡由乙方采購的材料,經(jīng)甲方按預算材料及乙方提供的樣品標準驗收,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應禁止使用。若已使用,對工程造成的損失由乙方負責。

對與甲方認可的材料,乙方使用后,如甲方提出更換或提高標準,甲方應承擔乙方因此而增加的施工工費及材料費。

第五條、工程款支付方式

1、雙方商定本合同價款采用固定價格,按項目報價執(zhí)行。

2、本 合同生效 后,甲方分_____次,按下面約定支付工程款,尾款竣工結(jié)算時一次結(jié)清

(1)工地開工前付_____元。

(2)工程進行一半時付_____元。

(3)工程結(jié)束付_____元。

3、工程竣工驗收后,乙方提出工程結(jié)算并將有關資料送交甲方。甲方自接到上述資料_____天內(nèi)審查完畢,到期未提出異議,視為同意。

第六條、工程工期

1、甲方要求比合同范x約定的工期提前竣工時,應征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費用。

2、在

1、條件下,本 工程合同 范x施工期約定為______工作日。

3、本工程合同范x約定施工期以收到

第一期工程款當天起計算_____工作日。

4、因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期順延。

5、因乙方責任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延。

6、因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響,導致停工8小時以上(一周內(nèi)累計計算),工期相應順延。

第七條、工程質(zhì)量及驗收

1、本工程質(zhì)量應達到國家質(zhì)量評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達到優(yōu)良標準。

2、本工程以施工圖紙、甲乙雙方另行約定的特殊施工做法及質(zhì)量標準、設計變更和______省地方標準《______裝飾裝修工程質(zhì)量規(guī)范》為質(zhì)量評定驗收標準。

3、裝飾裝修工程竣工后,工程質(zhì)量和環(huán)保要求應當符合國家有關標準。

4、由于甲方原因造成的工程質(zhì)量問題,其返工費用由甲方承擔,工期順延。

5、由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。

6、甲方對工程存在的問題應及時向乙方工程部反映投訴,以免給雙方造成更大的返工或損失。

乙方工程部電話:___xxxx____。

7、乙方自檢合格后,應及時通知甲方進行材料進場的驗收、各個節(jié)點完工的驗收,由甲方簽字確認后方可進行下一道工序,甲方若不能按約定日期參加驗收,可書面委托

第三人進行驗收確認,且甲方認可該驗收結(jié)果。甲方未按約定日期參加驗收且未委托

第三人進行驗收,延誤工期由甲方承擔。

8、工程內(nèi)容全部施工完畢后,乙方以書面方式通知甲方進行竣工驗收。甲方自接到驗收通知后____日內(nèi)須參加驗收,若甲方無正當理由逾期不參加驗收,視為驗收合格??⒐を炇蘸细窈?,乙方應提供工程質(zhì)量合格證明(含試水記錄)和

第三方室內(nèi)空氣質(zhì)量檢測合格證書。

甲方對室內(nèi)空氣質(zhì)量有異議時,可請有國家相關部門認可的專業(yè)檢測單位予以認證并自負費用若檢測不達標則檢測費用由乙方承擔,乙方還需負責治理工作及承擔治理費。(由于甲供材料、配飾等原因引起的由甲方承擔所有費用)。

竣工驗收合格后,雙方辦理移交手續(xù),簽署保修單,提交水電隱蔽工程圖。雙方竣工驗收前,乙方負責保護工程成品和工程現(xiàn)場的全部安全。

雙方未辦理竣工合格驗收手續(xù),甲方不得入住。如甲方擅自入住或更換鑰匙視同驗收合格甲方確需提前入住的,由雙方以其他事項書面約定。

竣工驗收在工程質(zhì)量及經(jīng)濟方面存在個別且不涉及較大問題時,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂解決竣工驗收遺留問題協(xié)議(作為竣工驗收單附件)后,甲方可先行入住。

第八條、安全生產(chǎn)和防火

1、因甲方違反有關安全操作規(guī)程、消防條例和防火規(guī)范,導致發(fā)生安全或火災事故,甲方承擔由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。

2、因乙方違反有關安全操作規(guī)程、消防條例和防火規(guī)范,導致發(fā)生安全或火災事故,乙方承擔由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。

第九條、維修責任

本合同工程驗收交付之日起,乙方負責為期________年的保修(憑簽發(fā)的工程保修單為準),保修范圍:乙方所裝修項目應有的質(zhì)量保證。屬甲方人為或其他不可抗力因素發(fā)生的質(zhì)量問題,及甲方自行裝修項目或自購材料裝修項目,導致質(zhì)量問題的則不在保修范疇之內(nèi)。

風險提示:明確 違約責任

在簽訂合同時,雙方就要想到可能產(chǎn)生的違反合同的行為,并在合同中規(guī)定相應的懲罰辦法,通過明確違約時需要承擔的責任,來督促各方真正履行應承擔的義務,一旦違約情況發(fā)生,也有據(jù)可依。

第十條、違約責任

合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應按合同總金額______%作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應進行補償。

第十一條、爭議的解決

本合同范x在履行期間,雙方發(fā)生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可采取協(xié)商解決或請有關部門進行調(diào)解。

當事人不愿意通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商調(diào)解不成的,本合同范x在執(zhí)行中發(fā)生的爭議由合同范x簽約地人民解決。

第十二條、合同生效

1、本合同和合同附件向雙方蓋章,簽字后生效。

2、補充合同與本合同具有同等的法律效力。

3、本合同(包括合同附件、補充合同)一式_____份,甲乙雙方各執(zhí)_____份。

甲方(簽章):

委托代理人:

聯(lián)系電話:

________年____月____日

乙方(簽章):

法定代表人:

聯(lián)系電話:

________年____月____日

附件:

1、施工圖紙共_____張

2、裝修預算書(經(jīng)甲乙方共同簽字確認)共_____頁

3、甲方提供裝飾裝修材料明細表

4、乙方提供裝飾裝修材料明細表

5、其他:本合同共_____頁

(附件)

___xxxx_______xxxx____工程裝修預算書

abe eeg: a bde-cae: cae ag: 20 a bde-acg: 0bd ec: gb(67, 67, 6

7) e-ag: cee d: d eag: 0

序號dd eag: 0

項目名稱dd eag: 0

單位dd eag: 0

數(shù)量dd eag: 0

合計dd eag: 0

材料及共計說明(包括備注)d ec: gb(67, 67, 6

7) e-ag: cee d: d eag: 0

1dd eag: 0

dd eag: 0

dd eag: 0

dd eag: 0

dd eag: 0

d ec: gb(67, 67, 6

7) e-ag: cee d: d eag: 0

2dd eag: 0

dd eag: 0

dd eag: 0

dd eag: 0

dd eag: 0

d ec: gb(67, 67, 6

7) e-ag: cee d: d eag: 0

3dd eag: 0

dd eag: 0

dd eag: 0

dd eag: 0

dd eag: 0

d ec: gb(67, 67, 6

7) e-ag: cee d: d eag: 0

4dd eag: 0

dd eag: 0

dd eag: 0

dd eag: 0

dd eag: 0

d ec: gb(67, 67, 6

7) e-ag: cee d: d eag: 0

5dd eag: 0

dd eag: 0

dd eag: 0

dd eag: 0

dd eag: 0

d ec: gb(67, 67, 6

7) e-ag: cee d: d eag: 0

6dd eag: 0

dd eag: 0

dd eag: 0

dd eag: 0

dd eag: 0

dbdabe

序號

項目名稱

單位

數(shù)量

合計

材料及共計說明(包括備注)

發(fā)包方(簽字)___xxxx____

________年____月____日

承包方(簽字)___xxxx____

________年____月____日

(附件)

___xxxx____方提供裝飾裝修材料明細表

金額單位:________元

abe eeg: a bde-cae: cae ag: 20 a bde-acg: 0bd ec: gb(67, 67, 6

7) e-ag: cee d: d eag: 0

材料名稱dd eag: 0

單位dd eag: 0

品種dd eag: 0

規(guī)格dd eag: 0

數(shù)量dd eag: 0

單價dd eag: 0

金額dd eag: 0

供應時間dd eag: 0

供應至的地點d ec: gb(67, 67, 6

7) e-ag: cee d: d eag: 0

dd eag: 0

dd eag: 0

dd eag: 0

dd eag: 0

dd eag: 0

dd eag: 0

dd eag: 0

dd eag: 0

d ec: gb(67, 67, 6

7) e-ag: cee d: d eag: 0

dd eag: 0

dd eag: 0

dd eag: 0

dd eag: 0

dd eag: 0

dd eag: 0

dd eag: 0

dd eag: 0

d ec: gb(67, 67, 6

7) e-ag: cee d: d eag: 0

dd eag: 0

dd eag: 0

dd eag: 0

dd eag: 0

dd eag: 0

dd eag: 0

dd eag: 0

dd eag: 0

d ec: gb(67, 67, 6

7) e-ag: cee d: d eag: 0

dd eag: 0

dd eag: 0

dd eag: 0

dd eag: 0

dd eag: 0

dd eag: 0

dd eag: 0

dd eag: 0

d ec: gb(67, 67, 6

7) e-ag: cee d: d eag: 0

dd eag: 0

dd eag: 0

dd eag: 0

dd eag: 0

dd eag: 0

dd eag: 0

dd eag: 0

dd eag: 0

dbdabe

材料名稱

單位

品種

規(guī)格

數(shù)量

單價

金額

供應時間

供應至的地點

發(fā)包方(簽字)___xxxx____

________年____月____日

承包方(簽字)___xxxx____

________年____月____日

第9篇 20xx年建筑裝飾裝修合同

××市××裝飾工程有限公司

裝飾裝修工程承包合同

合同編號:hbn-20xx0000-jz00

二零一五年 月 日

發(fā)包方: (以下簡稱“甲方”)

承包方: (以下簡稱“乙方”)

根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關法律、法規(guī)的規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,為保證工程順利進行,結(jié)合本工程的具體情況,經(jīng)友好協(xié)商簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同),以資共同遵守。

第一條 工程概況

1.1 工程名稱: .

1.2工程地點: .

1.3工程內(nèi)容及做法(詳見:《工程預算報價表》、《施工圖紙》)。

1.4工程承包方式:雙方商定采取下列第______種承包方式。

(1)乙方包工、包料。

(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料(詳見《甲方提供裝飾裝修材料明細表》、《乙方提供裝飾裝修材料明細表》);

(3)乙方包工、甲方包料(詳見《甲方提供裝飾裝修材料明細表》)。

1.5 工程期限__ ___歷天,開工日期______年 月 日,竣工日期_______年_____月_____日(施工期以材料進場日第二天起計算)。

1.6合同價款:本合同工程造價詳見《工程預算報價表》,施工過程中有增減項目的,由雙方協(xié)商同意并簽名確認后增減該部分費用。

第二條 施工圖紙

雙方同意施工圖紙采取下列第_______種方式提供:

(1)甲方自行設計并提供施工圖紙,圖紙一式二份,甲方、乙方各一份(詳見:裝飾裝修工程設計圖紙);

(2)甲方委托乙方設計施工圖紙,圖紙一式二份,甲方、乙方各一份(詳見:裝飾裝修工程設計圖紙),設計費__________元,由甲方支付(此費用不在工程價款內(nèi))。

第三條 甲方義務

3.1 開工前______天,為乙方入場施工創(chuàng)造條件。包括:搬清室內(nèi)家具、陳設或?qū)⑹覂?nèi)不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則;如甲方不采取必要保護措施而造成家具、陳設損失的,有甲方自行負責。

3.2 負責辦理施工所涉及的申請、審批等手續(xù),并負責交納物業(yè)管理處和報批的全部費用

3.3負責提供施工所需的水源、電源;

3.4負責協(xié)調(diào)乙方與鄰里之間、物業(yè)管理處之間的關系;

3.5不拆動室內(nèi)承重結(jié)構(gòu),如需拆改原建筑的非承重結(jié)構(gòu)或設備管線,負責到有關部門辦理相應的審批手續(xù);

3.6施工期間甲方仍需部分使用該場所,負責做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等各項工作;

3.7參與工程質(zhì)量和施工進度的檢查監(jiān)督,辦理驗收、變更登記手續(xù)和其他事宜,負責材料進場、竣工驗收。

3.8按時、按質(zhì)、按量提供施工所用的自購材料。

第四條 乙方義務

4.1 指派 為乙方駐工地監(jiān)理,負責本合同履行;按要求組織施工,保質(zhì)保量,按期完成施工任務,處理解決由乙方負責的各項事宜。

4.2施工中嚴格執(zhí)行安全文明施工操作規(guī)范、防火安全規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標準,按期保質(zhì)完成工程;

4.3嚴格執(zhí)行有關施工現(xiàn)場管理規(guī)定,嚴格按圖紙或說明進行安全文明施工,做好各項質(zhì)量檢查和施工記錄;

4.4保護好原場所室內(nèi)的家具和陳設,保證室內(nèi)上、下水管道的暢通;

4.5保證施工現(xiàn)場的整潔,工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。

4.6工程竣工未移交甲方之前,負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。

第五條 工程變更

工程項目及施工方式如需變更,雙方應協(xié)商一致,雙方簽名確認,同時調(diào)整相關工程費用及工期(見裝飾裝修工程增減項目單)。

第六條 材料的提供

6.1 由甲方提供的材料、設備(詳見甲方提供裝飾裝修材料明細表),應當符合設施要求,如因質(zhì)量問題或規(guī)格差異造成工程損失的,由甲方負責。甲方應在材料運到施工現(xiàn)場前通知乙方,雙方共同驗收并辦理交接手續(xù);乙方驗收后應負責妥善保管。

6.2 由乙方提供的材料、設備(詳見乙方提供裝飾裝修材料明細表),乙方應在材料運到施工現(xiàn)場前通知甲方,并接受甲方檢驗。如質(zhì)量不符合要求或規(guī)格有差異的,應禁止使用;如已經(jīng)使用對工程造成損失的由乙方負責。

第七條 工期延誤

7.1 對以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)甲方確認,工期相應順延;

(1)工程量變化和設計變更;

(2)不可抗力;

(3)甲方同意工期順延的其他情況。

7.2 因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延;因甲方提供的材料、設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的,返工費用由甲方承擔,工期順延。

7.3 甲方未按期支付工程款,合同工期相應順延。

7.4 因乙方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的,返工費用由乙方承擔,工期不順延。

第八條 工程款支付方式

8.1合同生效后,甲方按下規(guī)定中的約定直接向乙方支付工程款:

第一次:簽定本合同時,甲方支付乙方報價單確定的總金額(含工程款總額和增加項目金額)的 %,即 元。

第二次:木工進場,甲方支付乙方報價單確定的總金額(含工程款總額和增加項目金額)的 %,即 元。

第三次:扇灰油漆進場,甲方支付乙方報價單確定的總金額(含工程款總額和增加項目金額)的 %,即 元。

第四次:工程完工及竣工驗收后,結(jié)算完畢,甲方甲方支付乙方報價單確定的總金額(含工程款總額和增加項目金額)的 5%,即 元。

8.2 工程驗收合格后,乙方應向甲方提出工程結(jié)算,并將有關資料送交甲方。甲方接到資料后 日內(nèi)如未有異議,即視為同意,雙方應填寫工程結(jié)算單并簽字,甲方應在簽字時向乙方結(jié)算工程尾款。

8.3 工程款全部結(jié)清后,乙方應向甲方開具正式統(tǒng)一收據(jù)。甲方所支付的工程款,以乙方財務部開出并蓋財務專用章收據(jù)為準。

8.4 本工程驗收合格后,保修期為自雙方簽字之日起 12 月

第九條雙方責任和工期延誤處理

9.1以下甲方原因造成工期延誤,損失由甲方負責,工期應當順延:

(1)不能提供水、電;

(2)不能保證每天8小時以上工作時間(含加班);

(3)不能按期提供自購材料、設備;

(4)不能按期支付工程款影響正常施工的;

(5)因甲方原因變更設計、增加施工項目;

(6)同意工期順延的其他情況。

(7)逾期驗收或無故怠于驗收;

(8)因甲方責任造成工期延誤的其他情況。

9.2對以下原因造成工期延誤, 工期不順延:

(1)因乙方責任不能按期開工或中途無故停工而影響工期的,工期不順延;

(2)因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的返工費用由乙方承擔,工期不順延。

(3)乙方施工過程中違反安全操作規(guī)范造成人員傷害的,由乙方負責;

(4)乙方施工造成甲方物品損壞,乙方應予以修復或賠償;

(5)乙方違反物業(yè)管理規(guī)定造成的損失,由乙方負責。

(6)乙方原因,工程質(zhì)量達不到雙方約定的質(zhì)量標準,乙方負責修理,工期不予順延。

9.3 合同中的任何一方因未履行合同約定或履行不符合約定,受損失的均由責任方承擔責任,并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失。

9.4 未辦理驗收手續(xù),甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由甲方負責。

9.5 因一方原因,造成合同無法繼續(xù)履行時,該方應及時通知對方,并辦理合同終止手續(xù),并由責任方賠償對方相應的經(jīng)濟損失。

9.6 甲方未按期支付工程款的,每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金_______元。

9.5 由于乙方原因致使工期延誤,每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金_______元。

第十條 關于設計和施工及驗收的約定

10.1乙方設計師完成的施工圖,必須在商定的時間內(nèi)會同甲方審圖,經(jīng)甲方確認簽字后,乙方方可進行施工。

10.2乙方必須嚴格按甲方認可的圖紙進行施工(安裝)。

10.3施工過程中,甲方提出變更圖紙、停止施工或增減項目,應以書面形式通知乙方,列明停止施工或增減項目的理由、工程部位、時間、材料等。乙方根據(jù)變更要求,盡快向甲方提交變更所采取的措施、增減的造價,因停工等原因造成的工期延誤、材料耗損、費用損失等清單,并報告甲方。甲方收到報告后兩天內(nèi)做出簽字答復或協(xié)商解決。

10.4隱蔽工程驗收前,由乙方通知甲方到現(xiàn)場驗收,驗收期為兩天。甲方未按時驗收的,乙方可自檢后如實填寫隱蔽記錄,對乙方的自行驗收結(jié)果,甲方應予以承認。

10.5工程竣工后,乙方應當通知甲方驗收。甲方應在接到通知后 天內(nèi)驗收,并辦理驗收移交手續(xù)。如甲方在上述規(guī)定時間內(nèi)未能驗收,應當及時書面通知乙方,另定驗收日期,否則視為甲方通過驗收。如另定驗收日期,甲方應承認竣工日期,并承擔乙方的看管費用和相關費用。

10.6雙方未辦理驗收手續(xù),甲方不得入住,如甲方擅自入住視同驗收合格,由此而造成的損失由甲方承擔。

第十一條《工程預算報價表》、《施工圖》以及雙方協(xié)商一致、簽名確認的其他文件,作為合同附件,與合同具有同等法律效力。

第十二條合同爭議的解決方式

本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由當事人雙方協(xié)商解決;也可由東莞市裝飾協(xié)會調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,可依法向人民法院提起訴訟。

第十三條 附則

13.1 本合同如有未盡事宜,雙方本著友好互利原則協(xié)商解決,如協(xié)商后簽定補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同有同等法律效力。

13.2 本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。

13.3 本合同一式_貳__份,雙方各執(zhí)__壹__份,合同自雙方簽名并加蓋公章或合同專用章后正式生效,履行完畢后自行終止。

13.4 合同附件為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。

甲方:_________ ___(簽字) 乙方:東莞×××裝飾工程有限公司(蓋章)

法定代理人: 法定代理人:_____________

委托代理人:_____________ 委托代理人:_____________

地址: 地址:××市××鎮(zhèn)×××路×××

電話: 電話:×××××××

第10篇 建筑裝飾裝修工程合同

2023建筑裝飾裝修工程發(fā)包方:_____________(以下簡稱“甲方”)

承包方:_____________(以下簡稱“乙方”)

為維護雙方的權益,根據(jù)現(xiàn)行的法律、法規(guī)和規(guī)章,結(jié)合本工程的具體情況,簽訂本合同,并遵照執(zhí)行。

第一章合同背景

第一條施工地點位于___________市___________區(qū)___________路___________弄___________號___________室,(以下簡稱“該房屋”)。該房屋竣工驗收合格,并已交付使用。

第二條甲方委托乙方施工,使房屋安全、衛(wèi)生、美觀、適于居住、方便生活、令人心情愉悅。

第二章施工單位資格

第三條乙方是經(jīng)過工商行政管理機關核準登記的企業(yè)法人,通過最近一次企業(yè)年檢,具有經(jīng)建設行政主管機關審定的從事民用建筑裝飾裝修工程的資質(zhì),資質(zhì)等級符合本次施工的要求。

乙方不具備營業(yè)資格或相應資質(zhì)的,甲方有權終止本合同,乙方應當立即返還甲方已支付的費用,并賠償乙方損失。

第四條本合同簽訂前,乙方應向甲方出示《營業(yè)執(zhí)照》、《資質(zhì)證書》原件。

第三章施工內(nèi)容

第五條該房屋屬___________結(jié)構(gòu),房型為___________房___________廳___________廚___________衛(wèi),建筑總面積為___________平方米;

施工的是其中的___________房___________廳___________廚___________衛(wèi),施工面積為___________平方米。詳見作為本合同附件(一)的《房型圖》中紅線匡定部分。

第六條施工內(nèi)容和做法說明如下(不夠可附頁):_________________

(一)廳:_________________地面部分___________,墻面部分___________,天棚部分___________,門窗部分___________,其他___________;

(二)房:_________________地面部分___________,墻面部分___________,天棚部分___________,門窗部分___________,其他___________;

(三)廚:_________________地面部分___________,墻面部分___________,天棚部分___________,門窗部分___________,其他___________;

(四)衛(wèi):_________________地面部分___________,墻面部分___________,天棚部分___________,門窗部分___________,其他___________;

(五)其他:_________________地面部分___________,墻面部分___________,天棚部分___________,門窗部分___________,其他___________;

前款沒有說明的,依作為本合同附件(二)的《裝修施工圖》確定。

本合同一式二份甲乙雙方各執(zhí)一份,自簽訂之日起生效。

甲方:___________

乙方:_________

第11篇 建筑裝飾裝修工程發(fā)包施工合同

2023建筑裝飾裝修工程發(fā)包施工發(fā)包方(甲方):_________

承包方(乙方):_________

茲有乙方現(xiàn)承包甲方發(fā)包的工程,根據(jù)有關法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合本工程的具體情況,甲、乙雙方在平等、自愿的基礎上協(xié)商一致,達成如下條款,并共同遵守執(zhí)行。

一、工程概況:

1、工程名稱:

2、工程地點:

3、承包內(nèi)容:

4、承包范圍:

5、承包方式:

6、質(zhì)量要求:_________《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規(guī)范》

7、工期要求:___年__月__日至___年__月__日。

二、甲方工作:

1、甲方指派為駐工地代表,負責履行本合同的相關事宜,全面、全權負責現(xiàn)場的管理工作,對乙方的工程質(zhì)量、進度、用料、安全文明等工作進行監(jiān)督、檢查。

2、負責向乙方提供臨時水電。

三、乙方工作:

1、乙方為駐工地代表,常駐現(xiàn)場,負責履行合同范圍內(nèi)的應盡職責,按照甲方要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務,服從甲方工地代表的監(jiān)督和管理。

2、做好承包范圍內(nèi)各相關工種間的交叉配合工作,竣工驗收交鑰匙前的成品保護工作由乙方負責。

3、未經(jīng)甲方同意,不得擅自拆改原建筑結(jié)構(gòu)或設備管線。

四、關于質(zhì)量的約定:

1、乙方須嚴格按照甲方要求和施工圖紙、作法說明及設計變更等進行施工,工程質(zhì)量達到施工合同要求,相關質(zhì)量驗收規(guī)范(50210-20______、50303-20______、50242-20______、50327-20______等)作為本工程的質(zhì)量評定驗收標準。

2、如因乙方責任原因造成質(zhì)量不合格或不能通過驗收,其返工費用由乙方承擔,工期不順延。

3、如因甲供材料質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。

4、本工程質(zhì)保期為壹年,質(zhì)量保修期自竣工驗收之日起計。保修期內(nèi)如發(fā)生質(zhì)量問題,乙方須無償履行保修責任。

五、關于工期的約定:

1、如因甲方不能按約給付乙方工程進度款而影響工期,工期順延。

2、如因乙方責任造成中途無故停工、窩工而影響工期,工期不順延。

3、因業(yè)主等不可抗力的因素而影響工期,工期順延。

六、關于價款和結(jié)算的約定:

1、雙方商定本工程合同承包價格__________元(人民幣)。

2、本承包價格包含人工費、機械費、進退場、垃圾清運、材料上運費等。

3、付款方式:

(1)開工后8日內(nèi),甲方付款30%元作為乙方的前期進場費。

(2)水電工程隱蔽驗收后,甲方付款30%元

(3)瓦工及木基層、木飾面驗收后、漆工進場時,甲方付款15%元。

(4)竣工驗收合格后,甲方付款20%元。

(5)余款5%元待壹年保修期滿后結(jié)清。

七、關于材料的約定:

1、甲方負責同業(yè)主聯(lián)系及時提供乙方所需材料,并按時到場。經(jīng)乙方驗收入庫后,由乙方負責保管。如因乙方保管不善而造成損壞,由乙方照價賠償。

2、乙方須在預算定額范圍內(nèi)使用材料(包括臨時電),材料損耗按定額計,超支的不合理材耗由乙方自行承擔,并在承包價格中相應扣減。

3、所有進場的業(yè)主供材,乙方不得擅自挪用。

八、關于安全生產(chǎn)的約定:

1、甲乙雙方另行簽訂安全協(xié)議,作為本合同的附件,與本合同具有同等的法律效力。

2、乙方須嚴格遵守甲方和物管部門的規(guī)章制度,以及對文明現(xiàn)場和安全生產(chǎn)的要求。

3、乙方須嚴格遵守安全協(xié)議中的條款,嚴禁在施工現(xiàn)場發(fā)生違法亂紀等行為。

九、關于違約責任的約定:

1、乙方須自行完成本施工任務,嚴禁乙方將本項目再次進行分包或轉(zhuǎn)包。

2、因乙方責任原因而延誤工期逾期完工,每延期一天乙方向甲方賠付違約金______元。

3、乙方必須給進場施工的工作人員購買人身保險,在施工中發(fā)生安全生產(chǎn)事故造成人身傷害或財產(chǎn)損失,由乙方承擔經(jīng)濟賠償責任。

4、如乙方違約給甲方造成經(jīng)濟損失,由乙方負責經(jīng)濟賠償,且甲方有權單方終止本合同。

本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自簽訂之日起生效,履行完畢后即終止。其中未盡事宜,雙方友好協(xié)商解決。

甲方(簽章):_________乙方(簽字):_________

___年__月__日___年__月__日

第12篇 南京建筑裝飾裝修合同

2023南京建筑裝飾裝修委托方(甲方):________________

承接方(乙方):________________

工程項目:甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行,根據(jù)國家有關法律規(guī)定,特簽訂本合同,以便共同遵守。

第一條:工程概況

1.工程地址:_______________________________________

2.居室規(guī)格:房型___層(式)___室___廳__廚___衛(wèi)總計:施工面積______平方米;

3.施工內(nèi)容:詳見__________________和施工圖。

4.工程開工日期:___年__月__日竣工日期:___年__月___日工程總天數(shù):___天

第二條:工程價款

1、材料款_________________________元;2、人工費_________________________元;

第三條:質(zhì)量要求裝飾裝修合同范本1.工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱、經(jīng)雙方認可。

2.工程驗收標準______________________________________________________。

3.施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求,雙方應確認,增加的費用,應另簽訂補充合同。

4.質(zhì)量檢查監(jiān)督部門:市室內(nèi)裝飾行業(yè)協(xié)會家庭裝潢專業(yè)委員會。

5.凡由甲方自行采購的材料、設備,產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負;施工質(zhì)量由乙方負責。

6.甲方如自聘工程監(jiān)理,須在工程開工前通知乙方,以便于工作銜接。

第四條:材料供應

1.乙方須嚴格按照國家有關價格條例規(guī)定,對本合同中所用材料一律實行明碼標價。詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預算表》。甲方所提供的材料均應用于本合同規(guī)定的裝潢工程,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。

2.乙方提供的材料、設備如不符合質(zhì)量要求,或規(guī)格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責。

3.甲方負責采購供應的材料、設備,經(jīng)乙方驗收后,由乙方負責保管,由于保管不當而造成損失,由乙方負責賠償。

第五條:付款

第六條:工程工期

1.如果因乙方原因而延遲完工,每日按工費的____作為違約金罰款支付給甲方,直至工費扣完為止。

2.由甲方自行挑選的材料、設備,因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期,其返工費由甲方承擔,由于乙方施工原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。

4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的,需簽證,甲方須承擔全部施工費用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承擔責任,工期不變。

5.施工中,甲方未經(jīng)乙方同意,私自通知施工人員擅自更改施工內(nèi)容所引起的質(zhì)量問題和延誤工期,甲方自負責任。

第七條:工程驗收

1.工程質(zhì)量驗收,詳見本合同附件(六)《家庭裝潢工程質(zhì)量驗收表》,除隱蔽工程需分段驗收外,待工程全部結(jié)束后,乙方組織甲方進行竣工驗收。

2.乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后,甲方應在三天內(nèi)前來驗收,逾期視為甲方自動放棄權利并視為驗收合格,如有問題,甲方自負責任。甲方自行搬進入住,視為驗收合格。

3.甲方如不能在乙方指定時限內(nèi)前來驗收,應及時通知乙方,另定日期。

第八條:其他事項

1.甲方

1、必須提供經(jīng)物業(yè)管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖,或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖,并向乙方進行現(xiàn)場交底。

2、二次裝飾工程,應全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設物等,須采取必要的保護措施,均需與乙方辦理手續(xù)和承擔費用。

3、如確實需要拆、改原建筑物結(jié)構(gòu)或設備、管線,應向所在地房管部門辦理手續(xù),并承擔有關費用。施工中如需臨時使用公用部位,應向鄰里打好招呼。

2.乙方

1.應主動出示企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、會員證書或施工資質(zhì);如是下屬分支機構(gòu),也須有上級公司出具的證明;經(jīng)辦業(yè)務員必需有法人代表的委托證書。

2.指派(姓名)為乙方工地代表,負責合同履行,并按合同要求組織施工,保質(zhì)保量地按期完成施工任務。

3.負責施工現(xiàn)場的安全,嚴防火災、佩證上崗、文明施工,并防止施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。萬一發(fā)生,必需盡快負責修復或賠償。

4.嚴格履行合同,實行信譽工期,如果因延遲完工,如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資,舉查后均按違約處。

5.在裝潢施工范圍內(nèi)承擔保修責任,保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起,為12個月。

第九條:違約責任

合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應按合同總金額5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應進行補償。

第十條:爭議解決

1、本合同履行期間,雙方如發(fā)生爭議,在不影響工程進度的前提下,雙方應協(xié)商解決?;驊{本合同和乙方開具的統(tǒng)一發(fā)票向市室內(nèi)裝飾行業(yè)協(xié)會家庭裝潢專業(yè)委員會投訴,請求解決。

2、當事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決,或協(xié)商、調(diào)解解決不成時,可以按照本合同約定向—仲裁委員會申請仲裁;--人民法院提起訴訟。

第十一條:合同的變更和終止

1.合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內(nèi)容,應經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補充協(xié)議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書面形式提出,應按合同總價款的10%交付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。

2.施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議后,可視為本合同解除。

第十二條:合同生效

1.本合同和合同附件向雙方蓋章,簽字后生效。補充合同與本合同具有同等的法律效力。本合同(包括合同附件、補充合同)一式份,甲乙雙方及見證部門各執(zhí)壹份。

甲方(業(yè)主):(簽章)乙方:(簽章)

住所地址:企業(yè)地址:

郵政編碼:郵政編碼:

第13篇 建筑裝飾裝修施工合同

第一部分 合同條件

一、詞語含義及合同文件

第一條 詞語含義。在本合同,下列詞語除協(xié)議條款另有約定外,應具有本條所賦予的含義:

1.合同:是指為實施工程,發(fā)包方和承包方之間達成的明確相互權利和義務關系的協(xié)議。包括合同條件、協(xié)議條款以及雙方協(xié)商同意的與合同有關的全部文件。

2.協(xié)議條款:是指結(jié)合具體工程,除合同條件外,經(jīng)發(fā)包方和承包方協(xié)商達成一致意見的條款。

3.發(fā)包方(簡稱甲方):協(xié)議條款約定的具有工程發(fā)包主體資格和支付工程價款能力的當事人。

甲方的具體身份、發(fā)包范圍、權限、性質(zhì)均需在協(xié)議條款內(nèi)約定。

4.承包方(簡稱乙方):協(xié)議條款約定的具有工程承包主體資料并被甲方接受的當事人。

5.甲方駐工地代表(簡稱甲方代表):甲方在協(xié)議條款內(nèi)指定的履行合同的負責人。

6.乙方駐工地代表(稱簡乙方代表):乙方在協(xié)議條款內(nèi)指定的履行合同的負責人。

7.社會監(jiān)理:甲方委托具備法定資格的工程建設監(jiān)理單位對工程進行的監(jiān)理。

8.總監(jiān)理工程師:工程建設監(jiān)理單位委派的監(jiān)理總負責人。

9.設計單位:甲方委托的具備與工程相應資質(zhì)等級的設計單位。

本合同工程的裝飾或二次及以上的裝飾,甲方委托乙方部分或全部設計,且乙方具備相應設計資質(zhì),甲、乙雙方另行簽訂設計合同。

10.工程:是指為使建筑物、構(gòu)筑物內(nèi)、外空間達到一定的環(huán)境質(zhì)量要求,使用裝飾裝修材料,對建筑物、構(gòu)筑物外表和內(nèi)部進行修飾處理的工程。包括對舊有建筑物及其設施表面的裝飾處理。

11.工程造價管理部門:各級建設行政主管部門或其授權的建設工程造價管理部門。

12.工程質(zhì)量監(jiān)督部門:各級建設行政主管部門或其授權的建設工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)。

13.合同價款:甲、乙雙方在協(xié)議條款內(nèi)約定的、用以支付乙方按照合同要求完成全部工程內(nèi)容的價款總額。招標工程的合同價款為中標價格。

14.追加合同價款:在施工中發(fā)生的、經(jīng)甲方確認后按計算合同價款的方法增加的合同價款。

15.費用:甲方在合同價款之外需要直接支付的開支或乙方應承擔的開支。

16.工期:協(xié)議條款約定的、按總?cè)諝v天數(shù)(包括一切法定節(jié)假日在內(nèi))計算的工期天數(shù)。

17.開工日期:協(xié)議條款約定的絕對或相對的工程開工日期。

18.竣工日期:協(xié)議條款約定的絕對或相對的工程竣工日期。

19.圖紙:由甲方提供或乙方提供經(jīng)甲方代表批準,乙方用以施工的所有圖紙(包括配套說明和有關資料)。

20.分段或分部工程:協(xié)議條款約定構(gòu)成全部工程的任何分段或分部工程。

21.施工場地:由甲方提供,并在協(xié)議條款內(nèi)約定,供乙方施工、操作、運輸、堆放材料的場地及乙方施工涉及的周圍場地(包括一切通道)。

22.施工設備和設施:按協(xié)議條款約定,由甲方提供給乙方施工和管理使用的設備或設施。

23.工程量清單:發(fā)包方在招標文件中提供的、按法定的工程量計算方法(規(guī)則)計算的全部工程的分部分項工程量明細清單。

24.書面形式:根據(jù)合同發(fā)生的手寫、打印、復寫、印刷的各種通知、證明、證書、簽證、協(xié)議、備忘錄、函件及經(jīng)過確認的會議紀要、電報、電傳等。

25.不可抗力:指因戰(zhàn)爭、動亂、空中飛行物墜落或其它非甲乙方責任造成的瀑炸、火災,以及協(xié)議條款約定的自然災害等。

第二條 合同文件及解釋順序。

合同文件應能互相解釋,互為說明。除合同另有約定外,其組成和解釋順序如下:

1.協(xié)議條款;

2.合同條件;

3.洽商、變更等明確雙方權利、義務的紀要、協(xié)議;

4.建設工程施工合同;

5.監(jiān)理合同;

6.招標發(fā)包工程的招標文件、投標書和中標通知書;

7.工程量清單或確定工程造價的工程預算書和圖紙;

8.標準、規(guī)范和其它有關的技術經(jīng)濟資料、要求;

當合同文件出現(xiàn)含糊不清或不一致時,由雙方協(xié)商解釋,協(xié)商不成時,按協(xié)議條款第35條約定的辦法解決。

第三條 合同文件使用的語言文字、標準和適用法律。合同文件使用漢語或協(xié)議條款約定的少數(shù)民族語言書寫、解釋和說明。

施工中必須使用協(xié)議條款約定的國家標準、規(guī)范。沒有國家標準、規(guī)范時,有行業(yè)標準、規(guī)范的,使用行業(yè)標準、規(guī)范;沒有國家和行業(yè)標準、規(guī)范的,使用地方的標準、規(guī)范。甲方應按協(xié)議條款約定的時間向乙方提供一式兩份約定的標準、規(guī)范。

國內(nèi)沒有相應標準、規(guī)范時,乙方應按協(xié)議條款約定的時間和要求提出施工工藝,經(jīng)甲方代表和設計單位批準后執(zhí)行。甲方要求使用國外標準、規(guī)范的,應負責提供中文譯本。本條所發(fā)生購買、翻譯和制定標準、規(guī)范的費用,均由甲方承擔。

適用于合同文件的法律是國家的法律、法規(guī)(含地方法規(guī)),及協(xié)議條款約定的規(guī)章。

第四條 圖紙。

甲方在開工日期7天之前按協(xié)議條款約定的日期和份數(shù),向乙方提供完整的施工圖紙。乙方需要超過協(xié)議條款雙方約定的圖紙份數(shù),甲方應代為復制,復制費用由乙方承擔。

使用國外或境外圖紙,不能滿足施工需要時,雙方在協(xié)議條款內(nèi)約定復制、重新繪制、翻譯、購買標準圖紙等的責任和費用承擔。

二、雙方一般責任

第五條 甲方代表。甲方代表按照以下要求,行使合同約定的權利,履行合同約定的義務:

1.甲方代表可委派有關具體管理人員,行使自己部分權利和職責,并可在任何時候撤回這種委派。委派和撤回均應提前7天通知乙方。

2.甲方代表的指令、通知由其本人簽字后,以書面形式交給乙方代表,乙方代表在回執(zhí)行上簽署姓名和收到時間后生效。確有必要時,甲方代表可發(fā)出口頭指令,并在48小時內(nèi)給予書面確認,乙方應于甲方代表發(fā)出口頭指令后7天內(nèi)提出書面確認要求,甲方代表在乙方提出確認要求24小時后不予答復,視為乙方要求已被確認。乙方認為甲方代表指令不合理,應在收到指令后24小時內(nèi)提出書面申告,甲方代表在收到乙方申告后24小時內(nèi)作出修改指令或繼續(xù)執(zhí)行原指令的決定,并以書面形式通知乙方。緊急情況下,甲方代表要求乙立即執(zhí)行的指令或乙方加有異議,但甲方代表決定仍繼續(xù)執(zhí)行的指令,乙方應予執(zhí)行。因指令錯誤而發(fā)生的追加合同價款和對乙方造成的損失由甲方承擔,延誤的工期相應順延。

第14篇 委托建筑裝飾裝修合同

2023委托建筑裝飾裝修委托方(甲方):________________

承接方(乙方):________________

工程項目:甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行,根據(jù)國家有關法律規(guī)定,特簽訂本合同,以便共同遵守。

第一條:工程概況

1.工程地址:_______________________________________

2.居室規(guī)格:房型___層(式)___室___廳__廚___衛(wèi)總計:施工面積______平方米;

3.施工內(nèi)容:詳見__________________和施工圖。

4.工程開工日期:___年__月__日竣工日期:___年__月___日工程總天數(shù):___天

第二條:工程價款

1、材料款_________________________元;2、人工費_________________________元;

第三條:質(zhì)量要求裝飾裝修合同范本1.工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱、經(jīng)雙方認可。

2.工程驗收標準______________________________________________________。

3.施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求,雙方應確認,增加的費用,應另簽訂補充合同。

4.質(zhì)量檢查監(jiān)督部門:市室內(nèi)裝飾行業(yè)協(xié)會家庭裝潢專業(yè)委員會。

5.凡由甲方自行采購的材料、設備,產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負;施工質(zhì)量由乙方負責。

6.甲方如自聘工程監(jiān)理,須在工程開工前通知乙方,以便于工作銜接。

第四條:材料供應

1.乙方須嚴格按照國家有關價格條例規(guī)定,對本合同中所用材料一律實行明碼標價。詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預算表》。甲方所提供的材料均應用于本合同規(guī)定的裝潢工程,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。

2.乙方提供的材料、設備如不符合質(zhì)量要求,或規(guī)格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責。

3.甲方負責采購供應的材料、設備,經(jīng)乙方驗收后,由乙方負責保管,由于保管不當而造成損失,由乙方負責賠償。

第五條:付款

第六條:工程工期

1.如果因乙方原因而延遲完工,每日按工費的____作為違約金罰款支付給甲方,直至工費扣完為止。

2.由甲方自行挑選的材料、設備,因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期,其返工費由甲方承擔,由于乙方施工原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。

4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的,需簽證,甲方須承擔全部施工費用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承擔責任,工期不變。

5.施工中,甲方未經(jīng)乙方同意,私自通知施工人員擅自更改施工內(nèi)容所引起的質(zhì)量問題和延誤工期,甲方自負責任。

第七條:工程驗收

1.工程質(zhì)量驗收,詳見本合同附件(六)《家庭裝潢工程質(zhì)量驗收表》,除隱蔽工程需分段驗收外,待工程全部結(jié)束后,乙方組織甲方進行竣工驗收。

2.乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后,甲方應在三天內(nèi)前來驗收,逾期視為甲方自動放棄權利并視為驗收合格,如有問題,甲方自負責任。甲方自行搬進入住,視為驗收合格。

3.甲方如不能在乙方指定時限內(nèi)前來驗收,應及時通知乙方,另定日期。

第八條:其他事項

1.甲方

1、必須提供經(jīng)物業(yè)管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖,或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖,并向乙方進行現(xiàn)場交底。

2、二次裝飾工程,應全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設物等,須采取必要的保護措施,均需與乙方辦理手續(xù)和承擔費用。

3、如確實需要拆、改原建筑物結(jié)構(gòu)或設備、管線,應向所在地房管部門辦理手續(xù),并承擔有關費用。施工中如需臨時使用公用部位,應向鄰里打好招呼。

2.乙方

1.應主動出示企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、會員證書或施工資質(zhì);如是下屬分支機構(gòu),也須有上級公司出具的證明;經(jīng)辦業(yè)務員必需有法人代表的委托證書。

2.指派(姓名)為乙方工地代表,負責合同履行,并按合同要求組織施工,保質(zhì)保量地按期完成施工任務。

3.負責施工現(xiàn)場的安全,嚴防火災、佩證上崗、文明施工,并防止施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。萬一發(fā)生,必需盡快負責修復或賠償。

4.嚴格履行合同,實行信譽工期,如果因延遲完工,如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資,舉查后均按違約處。

5.在裝潢施工范圍內(nèi)承擔保修責任,保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起,為12個月。

第九條:違約責任

合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應按合同總金額5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應進行補償。

第十條:爭議解決

1、本合同履行期間,雙方如發(fā)生爭議,在不影響工程進度的前提下,雙方應協(xié)商解決?;驊{本合同和乙方開具的統(tǒng)一發(fā)票向市室內(nèi)裝飾行業(yè)協(xié)會家庭裝潢專業(yè)委員會投訴,請求解決。

2、當事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決,或協(xié)商、調(diào)解解決不成時,可以按照本合同約定向—仲裁委員會申請仲裁;--人民法院提起訴訟。

第十一條:合同的變更和終止

1.合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內(nèi)容,應經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補充協(xié)議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書面形式提出,應按合同總價款的10%交付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。

2.施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議后,可視為本合同解除。

第十二條:合同生效

1.本合同和合同附件向雙方蓋章,簽字后生效。補充合同與本合同具有同等的法律效力。本合同(包括合同附件、補充合同)一式份,甲乙雙方及見證部門各執(zhí)壹份。

甲方(業(yè)主):(簽章)乙方:(簽章)

住所地址:企業(yè)地址:

郵政編碼:郵政編碼:

第15篇 建筑裝飾裝修工程施工合同范本

合同編號:________年____月____日發(fā)包方(以下簡稱甲方):承包方(以下簡稱乙方):風險提示:發(fā)包人的相對義務

根據(jù)法律規(guī)定發(fā)包人應辦理法律規(guī)定由其辦理的許可、批準或備案,包括但不限于建設用地規(guī)劃許可證、建設工程規(guī)劃許可證、建設工程施工許可證、施工所需臨時用水、臨時用電、中斷道路交通、臨時占用土地等許可和批準。且發(fā)包人應協(xié)助承包人辦理法律規(guī)定的有關施工證件和批件。

若發(fā)包人因未能及時辦理完畢前述許可、批準或備案,由發(fā)包人承擔由此增加的費用和(或)延誤的工期,并支付承包人合理的利潤。按照《中華人民共和國 合同法 》和《建筑安裝 工程承包合同 條例》的規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,雙方達成如下協(xié)議。

第一條、工程概況

1、工程名稱:

2、工程地點:

3、承包方式:

4、工程面積:

5、工程期限:風險提示:關于實際竣工日期的規(guī)定

當因?qū)嶋H竣工日期的確認發(fā)生糾紛時,可以以相關規(guī)定參照具體情形:

工程經(jīng)竣工驗收合格的,以承包人提交竣工驗收申請報告之日為實際竣工日期,并在工程接收證書中載明;因發(fā)包人原因,未在監(jiān)理人收到承包人提交的竣工驗收申請報告42天內(nèi)完成竣工驗收,或完成竣工驗收不予簽發(fā)工程接收證書的,以提交竣工驗收申請報告的日期為實際竣工日期;工程未經(jīng)竣工驗收,發(fā)包人擅自使用的,以轉(zhuǎn)移占有工程之日為實際竣工日期。 本工程自________年____月____日開工,于________年____月____日竣工。

第二條、工程項目價款

1、 工程款 :本合同工程造價為(人民幣):___xxxx____;金額大寫:___xxxx_______xxxx_______。

2、報價單根據(jù)市場經(jīng)濟運作規(guī)則,本著優(yōu)質(zhì)優(yōu)價的原則由雙方約定,作為本合同的附件。詳見本合同附件《裝飾工程預算表》。

第三條、工程圖紙甲方提供的施工圖紙或作法說膽,應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規(guī)范。乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的 法規(guī) 、規(guī)范。由于甲方確認的圖紙或做法說明,違反有關安全操作規(guī)程、消防條例和防火設計規(guī)范,導致發(fā)生安全或火災事故,甲方應承擔由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。風險提示:對于采購材料和工程設備的義務與責

承包人采購的材料和工程設備不符合設計或有關標準要求時,承包人應在監(jiān)理人要求的合理期限內(nèi)將不符合設計或有關標準要求的材料、工程設備運出施工現(xiàn)場,并重新采購符合要求的材料、工程設備,由此增加的費用和(或)延誤的工期,由承包人承擔。

發(fā)包人提供的材料和工程設備的規(guī)格、數(shù)量或質(zhì)量不符合合同約定的,或因發(fā)包人原因?qū)е陆回浫掌谘诱`或交貨地點變更等情況的,按照發(fā)包人違約的約定辦理。

第四條、材料供應本工程凡由乙方采購的材料,經(jīng)甲方按預算材料及乙方提供的樣品標準驗收,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應禁止使用。若已使用,對工程造成的損失由乙方負責。對與甲方認可的材料,乙方使用后,如甲方提出更換或提高標準,甲方應承擔乙方因此而增加的施工工費及材料費。

第五條、工程款支付方式

1、雙方商定本合同價款采用固定價格,按項目報價執(zhí)行。

2、本 合同生效 后,甲方分_____次,按下面約定支付工程款,尾款竣工結(jié)算時一次結(jié)清;

(1)工地開工前付_____元。

(2)工程進行一半時付_____元。

(3)工程結(jié)束付_____元。

3、工程竣工驗收后,乙方提出工程結(jié)算并將有關資料送交甲方。甲方自接到上述資料_____天內(nèi)審查完畢,到期未提出異議,視為同意。

第六條、工程工期

1、甲方要求比合同范x約定的工期提前竣工時,應征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費用。

2、在

1、條件下,本 工程合同 范x施工期約定為______工作日。

3、本工程合同范x約定施工期以收到

第一期工程款當天起計算_____工作日。

4、因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期順延。

5、因乙方責任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延。

6、因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響,導致停工8小時以上(一周內(nèi)累計計算),工期相應順延。

第七條、工程質(zhì)量及驗收風險提示:工程質(zhì)量未符合標準的歸責

因發(fā)包人原因造成工程質(zhì)量未達到合同約定標準的,由發(fā)包人承擔由此增加的費用和(或)延誤的工期,并支付承包人合理的利潤。

因承包人原因造成工程質(zhì)量未達到合同約定標準的,發(fā)包人有權要求承包人返工直至工程質(zhì)量達到合同約定的標準為止,并由承包人承擔由此增加的費用和(或)延誤的工期。

1、本工程質(zhì)量應達到國家質(zhì)量評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達到優(yōu)良標準。

2、本工程以施工圖紙、甲乙雙方另行約定的特殊施工做法及質(zhì)量標準、設計變更和______省地方標準《______裝飾裝修工程質(zhì)量規(guī)范》為質(zhì)量評定驗收標準。

3、裝飾裝修工程竣工后,工程質(zhì)量和環(huán)保要求應當符合國家有關標準。

4、由于甲方原因造成的工程質(zhì)量問題,其返工費用由甲方承擔,工期順延。

5、由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。

6、甲方對工程存在的問題應及時向乙方工程部反映投訴,以免給雙方造成更大的返工或損失。乙方工程部電話:___xxxx____。

7、乙方自檢合格后,應及時通知甲方進行材料進場的驗收、各個節(jié)點完工的驗收,由甲方簽字確認后方可進行下一道工序,甲方若不能按約定日期參加驗收,可書面委托

第三人進行驗收確認,且甲方認可該驗收結(jié)果。甲方未按約定日期參加驗收且未委托

第三人進行驗收,延誤工期由甲方承擔。

8、工程內(nèi)容全部施工完畢后,乙方以書面方式通知甲方進行竣工驗收。甲方自接到驗收通知后____日內(nèi)須參加驗收,若甲方無正當理由逾期不參加驗收,視為驗收合格。竣工驗收合格后,乙方應提供工程質(zhì)量合格證明(含試水記錄)和

第三方室內(nèi)空氣質(zhì)量檢測合格證書。甲方對室內(nèi)空氣質(zhì)量有異議時,可請有國家相關部門認可的專業(yè)檢測單位予以認證并自負費用;若檢測不達標則檢測費用由乙方承擔,乙方還需負責治理工作及承擔治理費。(由于甲供材料、配飾等原因引起的由甲方承擔所有費用)??⒐を炇蘸细窈螅p方辦理移交手續(xù),簽署保修單,提交水電隱蔽工程圖。雙方竣工驗收前,乙方負責保護工程成品和工程現(xiàn)場的全部安全。雙方未辦理竣工合格驗收手續(xù),甲方不得入住。如甲方擅自入住或更換鑰匙視同驗收合格;甲方確需提前入住的,由雙方以其他事項書面約定??⒐を炇赵诠こ藤|(zhì)量及經(jīng)濟方面存在個別且不涉及較大問題時,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂解決竣工驗收遺留問題協(xié)議(作為竣工驗收單附件)后,甲方可先行入住。

第八條、安全生產(chǎn)和防火

1、因甲方違反有關安全操作規(guī)程、消防條例和防火規(guī)范,導致發(fā)生安全或火災事故,甲方承擔由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。

2、因乙方違反有關安全操作規(guī)程、消防條例和防火規(guī)范,導致發(fā)生安全或火災事故,乙方承擔由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。風險提示:保修責任的起算

工程保修期從工程竣工驗收合格之日起算,具體分部分項工程的保修期由 合同當事人 在專用合同條款中約定,但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期內(nèi),承包人應當根據(jù)有關法律規(guī)定以及合同約定承擔保修責任。

發(fā)包人未經(jīng)竣工驗收擅自使用工程的,保修期自轉(zhuǎn)移占有之日起算。

第九條、維修責任本合同工程驗收交付之日起,乙方負責為期________年的保修(憑簽發(fā)的工程保修單為準),保修范圍:乙方所裝修項目應有的質(zhì)量保證。屬甲方人為或其他不可抗力因素發(fā)生的質(zhì)量問題,及甲方自行裝修項目或自購材料裝修項目,導致質(zhì)量問題的則不在保修范疇之內(nèi)。風險提示:明確 違約責任

在簽訂合同時,雙方就要想到可能產(chǎn)生的違反合同的行為,并在合同中規(guī)定相應的懲罰辦法,通過明確違約時需要承擔的責任,來督促各方真正履行應承擔的義務,一旦違約情況發(fā)生,也有據(jù)可依。

第十條、違約責任合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應按合同總金額______%作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應進行補償。

第十一條、爭議的解決本合同范x在履行期間,雙方發(fā)生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可采取協(xié)商解決或請有關部門進行調(diào)解。當事人不愿意通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商調(diào)解不成的,本合同范x在執(zhí)行中發(fā)生的爭議由合同范x簽約地人民法院解決。

第十二條、合同生效

1、本合同和合同附件向雙方蓋章,簽字后生效。

2、補充合同與本合同具有同等的法律效力。

3、本合同(包括合同附件、補充合同)一式_____份,甲乙雙方各執(zhí)_____份。甲方(簽章):委托代理人:聯(lián)系電話:________年____月____日乙方(簽章):法定代表人:聯(lián)系電話:________年____月____日附件:

1、施工圖紙共_____張

2、裝修預算書(經(jīng)甲乙方共同簽字確認)共_____頁

3、甲方提供裝飾裝修材料明細表

4、乙方提供裝飾裝修材料明細表

5、其他:本合同共_____頁(附件)___xxxx_______xxxx____工程裝修預算書序號項目名稱單位數(shù)量合計材料及共計說明(包括備注)123456發(fā)包方(簽字)________年____月____日承包方(簽字)________年____月____日(附件)___xxxx____方提供裝飾裝修材料明細表金額單位:________元材料名稱單位品種規(guī)格數(shù)量單價金額供應時間供應至的地點發(fā)包方(簽字)________年____月____日承包方(簽字)________年____月____日無法復制,請范x查看

第16篇 建筑裝飾裝修工程施工合同

合同編號:_______________

______年___月___日

發(fā)包方(以下簡稱甲方):

承包方(以下簡稱乙方):

按照《中華人民共和國民法典》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,雙方達成如下協(xié)議。

第一條、工程概況

1、工程名稱:

2、工程地點:

3、承包方式:

4、工程面積:

5、工程期限:

本工程自______年______月______日開工,于______年______月______日竣工。

第二條、工程項目價款

1、工程款:本合同工程造價為(人民幣):____________;

金額大寫:___________________________。

2、報價單根據(jù)市場經(jīng)濟運作規(guī)則,本著優(yōu)質(zhì)優(yōu)價的原則由雙方約定,作為本合同的附件。詳見本合同附件《裝飾工程預算表》。

第三條、工程圖紙

甲方提供的施工圖紙或作法說膽,應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規(guī)范。

乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規(guī)、規(guī)范。

由于甲方確認的圖紙或做法說明,違反有關安全操作規(guī)程、消防條例和防火設計規(guī)范,導致發(fā)生安全或火災事故,甲方應承擔由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。

第四條、材料供應

本工程凡由乙方采購的材料,經(jīng)甲方按預算材料及乙方提供的樣品標準驗收,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應禁止使用。若已使用,對工程造成的損失由乙方負責。

對與甲方認可的材料,乙方使用后,如甲方提出更換或提高標準,甲方應承擔乙方因此而增加的施工工費及材料費。

第五條、工程款支付方式

1、雙方商定本合同價款采用固定價格,按項目報價執(zhí)行。

2、本合同生效后,甲方分_____次,按下面約定支付工程款,尾款竣工結(jié)算時一次結(jié)清;

(1)工地開工前付_____元。

(2)工程進行一半時付_____元。

(3)工程結(jié)束付_____元。

3、工程竣工驗收后,乙方提出工程結(jié)算并將有關資料送交甲方。甲方自接到上述資料_____天內(nèi)審查完畢,到期未提出異議,視為同意。

第六條、工程工期

1、甲方要求比合同范本約定的工期提前竣工時,應征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費用。

2、在1、條件下,本工程合同范本施工期約定為______工作日。

3、本工程合同范本約定施工期以收到第一期工程款當天起計算_____工作日。

4、因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期順延。

5、因乙方責任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延。

6、因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響,導致停工8小時以上(一周內(nèi)累計計算),工期相應順延。

第七條、工程質(zhì)量及驗收

1、本工程質(zhì)量應達到國家質(zhì)量評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達到優(yōu)良標準。

2、本工程以施工圖紙、甲乙雙方另行約定的特殊施工做法及質(zhì)量標準、設計變更和______省地方標準《______裝飾裝修工程質(zhì)量規(guī)范》為質(zhì)量評定驗收標準。

3、裝飾裝修工程竣工后,工程質(zhì)量和環(huán)保要求應當符合國家有關標準。

4、由于甲方原因造成的工程質(zhì)量問題,其返工費用由甲方承擔,工期順延。

5、由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。

6、甲方對工程存在的問題應及時向乙方工程部反映投訴,以免給雙方造成更大的返工或損失。

乙方工程部電話:________________。

7、乙方自檢合格后,應及時通知甲方進行材料進場的驗收、各個節(jié)點完工的驗收,由甲方簽字確認后方可進行下一道工序,甲方若不能按約定日期參加驗收,可書面委托第三人進行驗收確認,且甲方認可該驗收結(jié)果。甲方未按約定日期參加驗收且未委托第三人進行驗收,延誤工期由甲方承擔。

8、工程內(nèi)容全部施工完畢后,乙方以書面方式通知甲方進行竣工驗收。甲方自接到驗收通知后七日內(nèi)須參加驗收,若甲方無正當理由逾期不參加驗收,視為驗收合格??⒐を炇蘸细窈?,乙方應提供工程質(zhì)量合格證明(含試水記錄)和第三方室內(nèi)空氣質(zhì)量檢測合格證書。

甲方對室內(nèi)空氣質(zhì)量有異議時,可請有國家相關部門認可的專業(yè)檢測單位予以認證并自負費用;若檢測不達標則檢測費用由乙方承擔,乙方還需負責治理工作及承擔治理費。(由于甲供材料、配飾等原因引起的由甲方承擔所有費用)。

竣工驗收合格后,雙方辦理移交手續(xù),簽署保修單,提交水電隱蔽工程圖。雙方竣工驗收前,乙方負責保護工程成品和工程現(xiàn)場的全部安全。

雙方未辦理竣工合格驗收手續(xù),甲方不得入住。如甲方擅自入住或更換鑰匙視同驗收合格;甲方確需提前入住的,由雙方以其他事項書面約定。

竣工驗收在工程質(zhì)量及經(jīng)濟方面存在個別且不涉及較大問題時,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂“解決竣工驗收遺留問題協(xié)議“(作為竣工驗收單附件)后,甲方可先行入住。

第八條、安全生產(chǎn)和防火

1、因甲方違反有關安全操作規(guī)程、消防條例和防火規(guī)范,導致發(fā)生安全或火災事故,甲方承擔由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。

2、因乙方違反有關安全操作規(guī)程、消防條例和防火規(guī)范,導致發(fā)生安全或火災事故,乙方承擔由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。

第九條、維修責任

本合同工程驗收交付之日起,乙方負責為期2年的保修(憑簽發(fā)的工程保修單為準),保修范圍:乙方所裝修項目應有的質(zhì)量保證。屬甲方人為或其他不可抗力因素發(fā)生的質(zhì)量問題,及甲方自行裝修項目或自購材料裝修項目,導致質(zhì)量問題的則不在保修范疇之內(nèi)。

第十條、違約責任

合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應按合同總金額______%作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應進行補償。

第十一條、爭議的解決

本合同范本在履行期間,雙方發(fā)生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可采取協(xié)商解決或請有關部門進行調(diào)解。

當事人不愿意通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商調(diào)解不成的,本合同范本在執(zhí)行中發(fā)生的爭議由合同范本簽約地人民法院解決。

第十二條、合同生效

1、本合同和合同附件向雙方蓋章,簽字后生效。

2、補充合同與本合同具有同等的法律效力。

3、本合同(包括合同附件、補充合同)一式_____份,甲乙雙方各執(zhí)_____份。

甲方(簽章):

委托代理人:

聯(lián)系電話:

_______年____月____日

乙方(簽章):

法定代表人:

聯(lián)系電話:

_______年____月____日

附件:

1、施工圖紙共_____張

2、裝修預算書(經(jīng)甲乙方共同簽字確認)共_____頁

3、甲方提供裝飾裝修材料明細表

4、乙方提供裝飾裝修材料明細表

5、其他:本合同共_____頁

(附件)

____________________________工程裝修預算書

序號

項目名稱

單位

數(shù)量

合計

材料及共計說明(包括備注)

1

2

3

4

5

6

發(fā)包方(簽字)____________

________年____月____日

承包方(簽字)____________

________年____月____日

(附件)

____________方提供裝飾裝修材料明細表

金額單位:________元

材料名稱

單位

品種

規(guī)格

數(shù)量

單價

金額

供應時間

供應至的地點

發(fā)包方(簽字)____________

________年____月____日

承包方(簽字)____________

建筑裝飾裝修合同(16份范本)

2023建筑裝飾裝修發(fā)包方(甲方):________________________承包方(乙方):________________________按照《中華人民共和國民法典》、《建筑裝飾裝修管理規(guī)定》和其它法律、法規(guī),結(jié)…
推薦度:
點擊下載文檔文檔為doc格式

相關建筑裝飾信息

  • 建筑裝飾裝修合同(16份范本)
  • 建筑裝飾裝修合同(16份范本)52人關注

    2023建筑裝飾裝修發(fā)包方(甲方):________________________承包方(乙方):________________________按照《中華人民共和國民法典》、《建筑裝飾裝修管理規(guī)定》和其它法 ...[更多]

相關專題

裝修合同熱門信息